2023-2024一级造价师之建设工程造价管理必考知识点归纳.docx

《2023-2024一级造价师之建设工程造价管理必考知识点归纳.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023-2024一级造价师之建设工程造价管理必考知识点归纳.docx（124页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、2023-2024一级造价师之建设工程造价管理必考知识点归纳姓名：学号：得分：1、进行有效的衡分析是寿命周期成本评价的重要特点，某企业在进行生产设备系统维持费中的各项费用之间的权衡分析时，为了提高费用效率可采取的措施是（）。A.进行节省劳动力的设计，减少操作人员的费用B.培训操作人员，减少维修人员的劳务费C.装入预知维修系统，减少备件购置量D.进行节能设计，减少运行所需动力费用正确答案：C2、（2018年考题）为缩短工期而采取的进度计划调整方法中，不需要改变网络计划中工作间逻辑关系的是OOA.将顺序进行的工作改为平行作业B.重新划分施工段组织流水施工C.采取措施压缩关键工作持续时间D.将顺序进

2、行的工作改为搭接作业正确答案：C3、下列关于FIDIC土木工程施工合同条件争端解决的描述不正确的是（）。A.争端应提交争端裁决委员会是根据投标书附录中的规定由合同双方共同设立的B.如果投标书附录中没有注明成员的数目，且合同双方没有其他协议，则DAB应包含3名成员C.合同双方应当共同商定对成员的支付条件，并由责任方支付酬金D.DAB在收到书面报告后84天内对争端作出裁决，并说明理由正确答案：C4、关于利息备付率的说法，正确的是（）A.利息备付率越高，表明利息偿付的保障程度越高B.利息备付率越低，表明利息偿付的保障程度越高C.利息备付率大于零，表明利息偿付能力强D.利息备付率小于零，表明利息偿付能

3、力强正确答案：A5、根据中华人民共和国建筑法，建筑工程发包方式正确的是（）。A.必须实行招标发包B.由建设单位自主选择采取招标发包或直接发包C.由招标代理机构选择采取招标发包或直接发包D.依法实行招标发包，对不适于招标发包的可以直接发包正确答案：D6、在建设工程施工方案一定的前提下，工程费用会因工期的不同而不同，随着工期的缩短，工程费用的变化趋势是OOA.直接费增加，间接费减少B.直接费和间接费均增加C.直接费减少，间接费增加D.都减少正确答案：A7、据现行的规定，甲级工程造价咨询单位的费质标准之一是：具有从事工程造价专业工作的专职人员和取得一级造价工程师注册证书的专业人员分别不少于（）人。A

4、. 20和10B. 20和8C. 12和6D. 12和4正确答案：C8、根据外商投资产业指导目录，必须由中方控股的项目是（）。A.综合影剧院项目B.铁路干线路网C.超大型公共建设项目D.农业深加工项目正确答案：B9、根据建设工程质量保证金管理办法，发包人应按合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A. 3%B. 5%C. 7%D. 11%正确答案：A10、强调管理业务部门的专门化，注意发挥各类专家在项目管理工作中的作用，易于提高工作质量，但没有处理好管理层次和管理部门的关系的组织机构形式是（）。A.矩阵制B.职能制C.直线职能制D.直线制正确答案：B11、在下列

5、投资方案评价指标中，应该考虑资金的时间价值的指标是（）。A.投资收益率和净现值B.投资收益率和投资回收期C.净年值和内部收益率D.净现值和利息备付率12、某企业借款100O万元，期限2年，年利率8%,按年复利计算，到期一次性还本付息，则第二年应计的利息为（）万元。A. 40.0B. 80.0C. 83.2D. 86.4正确答案：D13、（2017年考题）某公司为新建项目发行总面额为2000万元的十年期债券，票面利率为12%,发行费用率为6%,发行价格为2300万元,公司所得税为25%,则发行债券的成本率为O。A. 7.83%B. 8.33%C. 9.57%D. 11.10%正确答案：B14、（

6、）方式最大的优势在于它是政府公共项目投融资和建设管理方式的重要的制度创新。A. BOTB. BOOC.PFID.TOT正确答案：C15、（2016年真题）下列策划内容中，属于工程项目实施策划的是（）。A.项目规模策划B.项目功能策划C.项目定义策划D.项目目标策划正确答案：D16、价值工程中的价值指的是（）。A.交换价值B.比较价值C.使用价值D.功能价值正确答案：B17、设计方案评价与优化过程中，对技术优化建议进行组合搭配，确定优化方案之后应该开展的工作是指.根据设计方案的评价目的，明确评价的任务和范围B.根据设计方案计算各项指标及对比参数C.综合分析，进行方案选择或提出技术优化建议D.实施

7、优化方案并总结备案正确答案：D18、在价值工程活动的方案创造阶段，由主管设计的工程师做出设计，提出完成所需功能的办法和生产工艺,然后顺序请各方面的专家审查的方法是（）。A.头脑风暴法B.哥顿法C.德尔菲法D.专家检查法正确答案：D19、某工程项目建设投产后,正常生产年份的总成本费用为1500万元,期间费用250万元,借款利息100万元,固定资产折旧190万元,无形资产销费80万元,则其经营成本为（）万元。A. 880B. 1100C. 1150D.113020、对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中属于分项工程的是（）。A.屋面工程B.钢筋工程C.基础工程D.地下防水工程正确答案：B21、

8、FlDIC施工合同条件的附件不包括（）。A.合同协议书B.履约保函C.投标函D.争端仲裁协议书正确答案：B22、按照索赔事件的性质分类，因发包人指令承包人加快施工速度而引起的索赔属于（）oA.意外风险和不可预见因素索赔B.工程加速索赔C.工程延误索赔D.合同被迫终止的索赔23、项目对区域经济或宏观经济的直接贡献的表现不包括（）A.优化经济结构B.改善生态环境C.促进城市化D.扩大进出口正确答案：C24、（2019年考题）某通过招标订立的政府采购和金额为200万元，合同履行过程中需追加与合同标的相同的货物，在其他合用条款不变且追加合同金额最高不超过（）万元时，可以签订补充合同采购。A. 10B.

9、 20C. 40D. 50正确答案：B25、（2014年考题）采用投资收益率指标评价投资方案经济效果的缺点是OoA.考虑了投资收益的时间因素，因而使指标计算较复杂B.虽在一定程度上反映了投资效果的优劣，但仅适用于投资规模大的复杂工程C.只能考虑正常生产年份的投资收益，不能全面考虑整个计算期的投资收益D.正常生产年份的选择比较困难，因而使指标计算的主观随意性较大正确答案：D26、甲施工单位于2019年3月20日与乙房地产公司签订了一份施工合同，随即甲施工单位又与丙施工单位于2019年4月20日签订一份施工转包合同。合同履行过程中，甲与丙于2019年12月1日发生争议，丙于2019年12月10日单

10、方要求解除合同。甲向法院提起诉讼，法院于12月30日判定该合同无效。则此合同自（）无效。A. 2019年3月20日B. 2019年4月20日C. 2019年12月30日D. 2019年12月10日正确答案：B27、根据标准施工招标文件（2007年版）规定，下列施工合同文件解释效力最高的文件是指（）。A.合同协议书B.中标通知书C.技术标准和要求D.专用合同条款28、（2014年考题）根据注册造价师工程管理办法，甲级工程造价咨询企业技术负责人是注册造价工程师，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作（）年以上。A.8B. 10C. 12D. 15正确答案：D29、根据企业所

11、得税征收的相关规定，说法不正确的是（）A.一般企业所得税率为25%8 .对于符合条件的小型微利企业，减按20%的税率征收企业所得税C.对于符合条件的小型微利企业，减按15%的税率征收企业所得税D.国家需要重点扶持的高新技术企业按15%税率征收企业所得税正确答案：C30、对工程进行多方案比选时，比选内容应包括（）A.工艺方案与经济效益比选9 .技术方案与经济效益比选C.技术方案与融资效益比选D.工艺方案与融资效益比选31、根据工程造价咨询单位管理办法的规定，甲级工程造价咨询单位近3年的业绩要求是（）。A. 3个大型或者5个以上中型建设项目B. 5个大型或者8个中型以上建设项RC.累计营业收入不低

12、于人民币500万元D.累计营业收入不低于人民币1000万元正确答案：C32、某工程计划外购商品混凝300OnlnlA. 4.2B. 4.5C. 9.0D. 9.3正确答案：A33、关于公司资本结构的说法，不正确的是（）。A.公司的筹资方案影响资本结构B.公司的短期资金不列入资本结构管理范围C.公司的资本结构应保持长期不变D.资本结构的合理性需要通过分析每股收益衡量34、（2014年考题）根据招标投标法实施条例，潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）日前提出。A.3B.5C. 10D. 15正确答案：C35、建筑工程一切险中，安装工程项目的保险金额超过总保险金额的（）的，按安装工程

13、一切险费率计收保费。A. 10%B. 20%C. 30%D. 50%正确答案：B36、当初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的（）以上时，应重新向原审批单位报批可行性研究报告。A.5%B. 10%C. 15%D. 20%正确答案：B37、在建设工程竣工结算审查时，实行总承包的工程，由（）编制单位工程竣工结算，在总包单位审查的基础上由建设单位审查。A.总包单位B.分包单位C.监理单位D.具体承包单位正确答案：D38、（2020年真题）工程项目计划体系中，用来阐明各单位工程建设规模，投资额，新增固定资产，新增生产能力等建设总规模及本年计划完成情况的计划表是（）A.年度计划项目表B.年度竣工

14、投产交付使用计划表C.年度建设资金平衡表D.投资计划年度分配表39、根据标准施工招标文件，合同价格是指（）。.合同协议书中写明的合同总金额。B.合同协议书中写明的不含暂估价的合同总金额C.合同协议书中写明的不含暂列金额的合同总金额D.承包人完成全部承包工作后的工程结算价格正确答案：D40、下列施工成本考核指标中，属于施工企业对项目成本考核的是（）。A.项目施工成本降低率B.目标总成本降低率C.施工责任目标成本实际降低率D.施工计划成本实际降低率正确答案：A41、（2021年真题）下列风险等级属于必须要改变设计或采取补偿措施的是（）。A.风险很强（K级）B.风险强（M级）C.风险较强（T级）D.

15、风险适度（R级）42、关于利息备付率的说法，正确的是（）A.利息备付率越高，表明利息偿付的保障程度越高B.利息备付率越低，表明利息偿付的保障程度越高C.利息备付率大于零，表明利息偿付能力强D.利息备付率小于零，表明利息偿付能力强正确答案：A43、在建设工程竣工结算审查时，实行总承包的工程，由（）编制单位工程竣工结算，在总包单位审查的基础上由建设单位审查。A.总包单位B.分包单位C.监理单位D.具体承包单位正确答案：D44、下列关于土地增值税的说法中，正确的是（）。A.国有土地使用权出让，购买方应交土地增值税B.国有土地使用权转让，转让方应交土地增值税C.房屋买卖，双方不交土地增值税D.单位之间

16、交换房地产，双方不交土地增值税45、对于一些紧急工程（如灾后恢复工程等），要求尽快开工且工期较紧时，选择（）较为合适。A.单价合同B.固定总价合同C.可变总价合同D.成本加酬金合同正确答案：D46、（2019年考题）某招标项目结算价1000万元，投标截止日为8月30日，投标有效期为9月25日,则该项目投标保证金金额和其有效期应是（）。A.最高不超过30万元，有效期为9月25日B.最高不超过30万元,有效期为8月30日C.最高不超过20万元，有效期为8月30日D.最高不超过20万元,有效期为9月25日正确答案：D47、下列成本分析中，主要用来确定目标成本、实际成本和降低成本的比例关系，从而为寻求

17、降低成本的途径指明方向的是（）。A.构成比率法B.相关比率法C.因素分析法D.差额计算法正确答案：A48、某公司新疆项目发行总面额为2000万元的十年期债券票面利率为12乐发行费用率为6%,发行价格为2300万元，公司所得税为25%,则发行债券的成本率为（）A.7.83%B. 8.33%C. 9.57%D. 11.10%正确答案：B49、下列项目管理组织机构形式中，项目负责人的角色只是一个项目协调者或监督者，而不是一个管理者角色的是（）组织机构。A.职能制B.弱矩阵制C.平衡矩阵制D.强矩阵制正确答案：B50、某企业投资项目，总投资3000万元，其中借贷资金占40%,借贷资金的资金成本为12%

18、,企业自有资金的投资机会成本为15%,在不考虑其他影响因素的条件下，该项目的基准收益率至少应达到（）。A. 12.0%B. 13.5%C. 13.8%D. 15.0%正确答案：C51、某公司为完成某大型复杂的工程项目，要求在项目管理组织机构内设置职能部门以发挥各类专家作用。同时从公司临时抽调专业人员到项目管理组织机构，要求所有成员只对项目经理负责，项目经理全权负责该项目。该项目管理组织机构宜采用的组织形式是（）。A.直线制B.强矩阵制C.职能制D.弱矩阵制正确答案：B52、项目资金结构中，如果项目资本金所占比重太少，则对项目的可能影响是（）。A.财务杠杆作用下滑B.负债融资成本降低C.负债融资

19、难度提升D.市场风险承受力增强53、盈亏平衡分析分为线性盈亏平衡分析和非线性盈亏平衡分析。其中，线性盈亏平衡分析的前提条件之一是（）。A.只生产单一产品，且生产量大于销售量B.单位可变成本随生产量的增加成比例降低C.生产量与销售量之间成线性比例关系D.销售收入是销售量的线性函数正确答案：D54、（2018年真题）采用TOT方式进行项目融资需要设立SPC（或SPV）,SPC（或SPV）的性质是O.A.借款银团设立的项目监督机构B.项目发起人聘请的项目建设顾问机构C.政府设立或参与设立的具有特许权的机构D.社会资本投资人组建的特许经营机构正确答案：C55、I系列合同条件的核心是（）.通用条件B.专

20、用条件C.财务管理表格D.协议书格式正确答案：A56、（2020年真题）采用权衡分析法权衡分析设置费中各项费用的关系，可采用的措施有（）A.采用节能设计，降低运行费用B.改善设计材质，降低维修频度C.利用整体结构，减少安装费用D.采用计划预修，减少停机损失正确答案：C57、根据招标投标法实施条例，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于（）日。A. 3B. 5C. 7D. 10正确答案：A58、基于互联网的工程项目信息平台体实施的关键是指（）。A.基于互联网技术标准的信息集成平台B.项目信息发布与传递层C.项目信息搜索层D.数据安全层正确答案：

21、A59、在下列评价方法中，属于互斥型投资方案经济效果动态评价方法的是（）。A.增量投资回收期法B.增量投资内部收益率法C.综合总费用法D.年折算费用法正确答案：B60、采用全寿命期费用法进行设计方案评价时，宜选用的费用指标是OOA.正常生产年份总成本费用B.项目累计净现金流量C.年度等值费用D.运营期费用现值61、在工程项目开工之前，需要编制施工组织总设计，这是由（）审批的。.施工项目负责人B.总承包单位技术负责人C.建设单位项目负责人D.建设单位技术负责人正确答案：B62、设计方案评价与优化过程中，刻技术优化建议进行组合搭配，确定优化方案之后应该开展的工作是指（）OA.根据设计方案的评价目的

22、，明确评价的任务和范围B.根据设计方案计算各项指标及对比参数C.综合分析，进行方案选择或提出技术优化建议D.实施优化方案并总结备案正确答案：D63、在资金成本中，具有产品成本性质的部分是指（）。A.优先股股利B.债券利息C.筹资费用D.普通股股利64、（2020年真题）福费延（FORFElT）作为一种专门的代理融资技术，其本质是以O方式进行融资。A.债券B.租赁C.信贷D.股权正确答案：C65、下列审查方法中，不属于项目设计概算审查方法的是（）。A.对比分析法B.综合分析法C.查询核实法D.联合会审法正确答案：B66、根据政府采购法的相关规定，政府采购的主要方式应该是（）。A.竞争性谈判B.公

23、开招标C.单一来源采购D.询价67、（2014年真题）进行投资方案敏感性分析的目的是（）。A.分析不确定因素在未来发生变动的概率B.说明不确定因素在未来发生变动的范围C.度量不确定因素对投资效果的影响程度D.揭示不确定因素的变动对投资效果的影响正确答案：D68、下列项目策划内容中，属于项目实施过程中策划内容的是（）。A.工程项目的定义B.项目建设规模策划C.项目合同结构策划D.总体融资方案策划正确答案：C69、（2014年考题）价值工程的目标是O.以最低的寿命周期成本，使产品具备它所必须具备的功能B.以最低的生产成本，使产品具备其所必须的功能C.以最低的寿命周期成本，获得最佳的经济效果D.以最

24、低的生产成本，获得最佳经济效果正确答案：A70、论证PPP项目财务承受能力，支持测算完成后，紧接进行的工作是（）。A.责任识别B.财政承受能力评估C.信息纸漏D.投资风险预测正确答案：B71、在施工合同示范文本中，争议的解决采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的（）天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。A. 14B. 28C. 42D. 56正确答案：B72、根据民法典合同编，下列关于格式合同条款的说法，正确的是（）。.采用格式条款订立合同，有利于保证合同双方的公平权利B.民法典合同编规定的合同无效的情形适用于格式合同条款C.对格式条款的理解发生争议的，应当做出有利于提供格式条款一方的

25、解释D.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款正确答案：B73、为了限制对风险大、盈利低的项目进行投资，在进行项目经济评价时，可以采取提高（）的方法。A.基准收益率B.投资收益率C.投资报酬率D.内部收益率正确答案：A74、矩阵制组织机构可分为强矩阵制组织形式中矩阵制组织形式和弱矩阵制组织形式的依据是（）A.集权与分权的结合B.项目经理的权限C.矩阵制组织机构的稳定型性D.职能部门经理的作用正确答案：B75、甲施工单位于2019年3月20日与乙房地产公司签订了一份施工合同，随即甲施工单位又与丙施工单位于2019年4月20日签订一份施工转包合同。合同履行过程中，甲与丙于2019年12月1

26、日发生争议，丙于2019年12月10日单方要求解除合同。甲向法院提起诉讼，法院于12月30日判定该合同无效。则此合同自（）无效。A. 2019年3月20日B. 2019年4月20日C. 2019年12月30日D. 2019年12月10日正确答案：B76、（2017年考题）下列项目融资方式中，通过已建成项目为其他新项目进行融资的是OoA. TOTB. BTC. BOTD. PFI正确答案：A77、下列选项中，属于流动负债的是OOA.库存现金R预收账款C.应收账款D.预付账款78、在工程代建制模式中，工程代建单位不参与工程项FI的策划决策和经营管理，不对投资收益负责。一般需要提交工程概算投资（）左

27、右的履约保函。A. 5%B. 10%C. 15%D. 20%正确答案：B79、在项目建设的全过程的各个阶段中，都要进行相应的计价，这种（）计价是个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过程。A.多次性B.组合性C.复杂性D.方法的多样性正确答案：A80、投资收益率指标评价投资方案经济效果的优点是（）。.投资收益率指标作为主要的决策依据可靠B.正常生产年份的选择比较容易C.考虑投资收益的时间因素D.经济意义明确.直观，计算简便正确答案：D81、承包商向保险公司投保建筑工程一切险，在保险合同的履行中发现部分格式条款与非格式条款不一致,此时，应当0。A.以保险公司的解释为准B.以格式条款为准C.以承

28、包商的解释为准D.以非格式条款为准正确答案：D82、某工程施工至2019年12月底，已完工程计划费用5000万元，拟完工程计划费用4000万元，已完工程实际费用为4500万元，则此时该工程的进度绩效指数SPl为（）。A. 1.04B. 1.10C. 1.11D. 1.2583、关于两阶段招标的说法，错误的是OoA.招标人要求投标人提交投标保证金，应当在第二阶段提出B.投标报价应在第一阶段提出C.编制招标文件应在第一阶段进行D.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标正确答案：B84、施工项目经理部成本核算账务体系应以（）为对象建立。A.单项工程B.单位工程C.分部工

29、程D.分项工程正确答案：B85、价值工程的核心和所采用的成本分别是产品的（）。A.功能评价和生产成本B.功能评价和寿命周期成本C.功能分析和生产成本D.功能分析和寿命周期成本86、下列现金流量表中，用来反映投资方案在整个计算期内现金流入和流出的是（）。A.投资各方现金流量表B.资本金现金流量表C.投资现金流量表D.财务计划现金流量表正确答案：C87、工程寿命周期成本分析中，可用于对从系统开发至设置完成所用时间与设置费之间进行权衡分析的方法是（）。A.挣值分析法（EVM）B.关键线路法C.计划评审技术D.工程结构分解法（WBS）正确答案：C88、评标委员会可直接认定为投标重大偏差的情形为（）。A

30、.没有投标单位公章B.投标存在漏项C.不完整技术信息D.数据计算不准确89、根据招标投标法实施条例，招标文件中要求中标人提交履约保证金的，保证金不得超过中标合同金A. 2%B. 5%C. 10%D. 20%正确答案：C90、（2018年考题）为了保护环境，在项目实施阶段应做到“三同时”。这里的“三同时”是指主体工程与环保措施施工程要OOA.同时施工、同时验收、同时投入运行。B.同时审批、同时设计、同时施工C.同时设计、同时施工、同时投入运行D.同时施工、同时移交、同时使用正确答案：C91、某建设单位为了明确在特定融资方案下投资者权益投资的获利能力，就以投资方案资本金作为计算基础,把资本金偿还和

31、利息支付作为现金流出，该单位编制的现金流量表是（）。.投资现金流量表B.投资各方现金流量表C.资本金现金流量表D.财务计划现金流量表正确答案：C92、（2021年真题）下列各项收入中，属于企业的免征税收入的是（）A.转让财产的收入B.接受捐赠的收入C.国债利息收入D.提供劳务的收入正确答案：C93、（2017年真题）为确保政府财政承受能力，每一年全部PPP项目需要从预算中安排的支出占一般公共预算支出的比例，应当不超过OOA. 20%B. 15%C. 10%D. 5%正确答案：C94、（2018年真题）针对某种产品采用ABC分析法选择价值工程研究对象时，应将O的零部件作为价值工程主要研究对象。.

32、成本和数量占比均高B.成本占比高而数量占比小C.成本和数量占比均低D.成本占比小而数量占比高正确答案：B95、根据政府采购法实施条例，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的（）。A. 5%B. 15%C. 2%D. 10%正确答案：D96、根据关于实行建设项目法人责任制的暂行规定，项目董事会的职权不包括OOA.提出项目开工报告B.组织项目后评价C.审核、上报项目初步设计和概算文件D.负责按时偿还债务97、应用价值工程评价设计方案的首要步骤是进行（）。A.功能分析B.功能评价C.成本分析D.价值分析正确答案：A98、关于建设工程等步距异节奏流水施工特点的说法，正确的是（）。A.工程队数等于施

33、工过程数B.流水步距等于流水节拍C.施工段之间可能存在空闲时间D.同施工过程各个施工段的流水节拍相等正确答案：D99、根据招标投标法实施条例，下列评标过程中出现的情形,评标委员会可要求投标人作出书面澄清和说明的是（）。.投标人报价高于招标文件设定的最高投标限价B.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人C.投标人提交的投标保证金低于招标文件的规定D.在投标文件发现有含义不明确的文字内容正确答案：D100、（2016年考题）判断合同是否成立的依据是（）A.合同是否生效B.合同是否产生法律约束力C.要约是否生效D.承诺是否有效正确答案：D101、（2016年真题）下列现金流量表中，用来反映投

34、资方案在整个计算期内现金流入和流出的是（）.A.投资各方现金流量表B.资本金现金流量表C.投资现金流量表D.财务计划现金流量表正确答案：C102、实行资本金制度的投资项目，资本金的筹措情况应在（）中做出详细说明。A.项目建议书B.项目可行性研究报告C.初步设计文件D.施工招标文件正确答案：B103、发包人最迟应当在监理人收到进度付款申请单的（）天内，将进度应付款支付给承包人。A.14B.21C. 28D. 35正确答案：C104、按照资金使用用途分，商业银行贷款在银行内部管理中分为（）。A.长期贷款和短期贷款B.固定资产贷款、流动资金贷款、房地产开发贷款C.固定利率贷款和浮动利率贷款D.境内贷

35、款和境外贷款正确答案：B105、评价计算期相同的互斥方案经济效果时，可采用的静态评价方法是（）。A.增量投资收益率和增量内部收益率B.增量投资回收期和内部收益率C.年折算费用和综合总费用D.年平均使用成本和年净收益正确答案：C106、按照建设工程安全生产管理条例的规定，（）不属于建设单位安全责任范围。A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料B.向施工单位提供准确的地下管线资料C.对拆除工程进行备案D.为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障正确答案：D107、（2015年真题）根据项目融资程序，评价项目风险因素应在（）阶段进行。A.投资决策分析B.融资评判C.融资决策分析D.融资结构设计

36、正确答案：D108、进行寿命周期成本分析时，设置费中各项费用的权衡分析的有效措施是（）。A.采用整体结构，减少安装费B.进行节能设计，节省运行所需的动力费用C.采用计划预修，减少停机损失D.进行维修性设计正确答案：A109、下列施工成本管理方法中，能预测在建工程尚需成本数额，为后续工程施工成本和进度控制指明方向的方法是OOA.工期一成本同步分析法B.价值工程法C.挣值分析法D.因素分析法正确答案：C110.（2016年考题）根据国务院关于投资体制改革的决定，对于采用直接投资和资金注入方式的政府投资项目，除特殊情况外，政府部门不再审批OA.开工报告B.初步设计C.工程概算D.可行性研究报告111

37、、不实行资本金制度的项目是OoA.经营性固定资产投资项目B.公益性项目C.基础设施项目D.小型项目正确答案：B112、在融资的每股收益分析中，根据每股收益的无差别点，可以分析判断（）A.企业长期资金的加权平均资金成本B.市场投资组合条件下股东的预期收益率C.不同销售水平下适用的资本结构D.债务资金比率的变化所带来的风险正确答案：C113、在单代号网络计划中，设A工作的紧后工作有B和C,总时差分别为2天和5天，工作A、B之间时间间隔为8天，工作A、C之间的时间间隔为6天，则工作A的总时差为（）天。.5B.8C.10D.12正确答案：C114、在计算企业所得税应纳税所得额时，可列为免税收入的是（）

38、。A.接受捐赠收入B.特许权使用费收入C.提供劳务收入D.国债利息收入正确答案：D115、价值工程中的价值指的是（）。A.交换价值B比较价值C.使用价值D.功能价值正确答案：B116、根据建设工程质量管理条例，在正常使用条件下，设备安装工程的最低保修期限为（）年。A.1C.3D.5正确答案：B117、基准收益率作为投资者对项目资金时间价值的估价，是投资者可以接受的（）盈利率水平。A.最低B.最高C.平均D.机会正确答案：A118、工程项目经济分析中，属于经济结构指标的是OOA.资源合理利用指标B.收益分配效果C.财政收入D.影响力系数正确答案：D119、（2019年真题）下列资金成本中，可用来

39、比较建设工程各种融资方式优劣的是（）资金成本。A.综合B.边际C.个别D.债务正确答案：C120、根据价格法，当重要商品和服务价格显著上涨时，国务院和省、自治区、直辖市人民政府可采取的干预措施是（）。A.限定利润率、实行提价申报制度和调价备案制度B.限定购销差价、批零差价、地区差价和季节差价C.限定利润率、规定限价、实行价格公示制度D.成本价公示、规定限价正确答案：A121、在价值工程活动中，通过分析求得某研究对象的价值指数VI,对该研究对象可采取的策略是（）。A. VKl 时,增加现实成本B. VI1 时,提高功能水平C. VKl 时,降低现实成本D. VI1 时,降低现实成本122、（20

40、19年考题）价值工程应用中对产品进行分析的核心是OoA.产品的结构分析B.产品的材料分析C.产品的性能分析D.产品的功能分析正确答案：D123、基于互联网工程项目信息平台具有基本功能和拓展功能两大类，以下属于拓展功能的有（）。A.视频会议B.工作流管理C.网站管理与报告D.日历和任务管理正确答案：A124、承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以（）为开工口期。A.开工通知载明的开工日期B.开工条件具备的时间C.基坑开挖时间D.实际进场施工时间125、PPP项目财政承受能力论证中，确定年度折现率时应考虑财政补贴支出年份，并应参照（）。.行业基准收益率B.同期国债利率C.同期地方政府债券收益率D

41、.同期当地社会平均利润率正确答案：C126、工程网络计划费用优化的基本思路是，在网络计划中，当有多条关键线路时，应通过不断缩短（）的关键工作持续时间来达到优化目的。A.直接费用总和最大B.组合间接费用最小C.间接费用综合最大D.组合直接费用率最小正确答案：D127、采用盈亏平衡分析法进行投资方案不确定性分析的优点是能够（）。A.揭示产生项目风险的根源R度量项目风险的大小C.投资项目风险的降低途径D.说明不确定因素的变动情况128、下列建设投资中，形成无形资产的是（）。A.支付给第三方的咨询费B.项目勘察设计费C.土地使用权购置费D.进口设备购置费正确答案：C129限额设计方式中，采用综合费用法

42、评价设计方案的不足是没有考虑（）。A.投资方案全寿命期费用B.建设周期对投资效益的影响C.投资方案投产后的使用费D.资金的时间价值正确答案：D130、（2019年真题）价值工程应用中，对产品进行分析的核心是（）。A.产品的结构分析B.产品的材料分析C.产品的性能分析D.产品的功能分析131、某企业投资项目，总投资3000万元，其中借贷资金占40%,借贷资金的资金成本为12%,企业自有资金的投资机会成本为15%,在不考虑其他影响因素的条件下，该项目的基准收益率至少应达到（）。A. 12.0%B. 13.5%C. 13.8%D. 15.0%正确答案：C132、根据标准材料采购招标文件（2017年版

43、）规定，卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金。迟延交付违约金的最高限额为合同价格的（）。A. 0.08%B. 2%C. 5%D. 10%正确答案：D133、建造一座建筑物A和增加一个空调系统B。建筑物A本身是有用的，增加空调系统B后使建筑物A更有用，但采用方案A并不一定要采用方案B。则在进行经济效果评价时，该组方案为（）。.互斥型方案B.互补型方案C.组合一互斥型方案D.混合相关型方案正确答案：B134、通过比较各个对象（或零部件）之间的功能水平位次和成本位次，寻找价值较低对象（零部件），并将其作为价值工程研究对象的是（）。A.因素分析法B.价值指数法C.强制确定法D.百分比

44、分析法正确答案：B135、债务人按合同约定向第三人履行债务的行为属于（）.A.权利转让B.义务转让C.当事人的主体变更D.当事人的主体不变136、（2014年考题）从投资者（业主）角度分析，工程造价是指建设一项工程预期或实际开支的Oo.全部建筑安装工程费用B.建设工程总费用C.全部固定资产投资费用D.建设工程动态投资费用正确答案：C137、（2020年真题）某公司年初借款IoOO万元，年利率为5队按复利计息。若在10年内等额偿还本息，则每年末应偿还O万元。A. 129.50B. 140.69C. 150.00D. 162.89正确答案：A138、企业所得税的计税依据为应纳税所得额。即企业每一纳税年度的收入总额，减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额。其中，各项扣除包括（）。A.企业