2023-2024一级造价师之建设工程计价重点知识归纳.docx

《2023-2024一级造价师之建设工程计价重点知识归纳.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023-2024一级造价师之建设工程计价重点知识归纳.docx（115页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、2023-2024一级造价师之建设工程计价重点知识归纳姓名：学号：得分：1、发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的（）A. 10%B. 15%C. 20%D. 25%正确答案：C2、某土方施工机械一次循环的正常时间为25min,每循环工作一次挖0.8m3,工作班的延续时间为8h,机械时间利用系数为0.9。则该土方施工机械的时间定额为（）。A. 0.065台班/m3B. 0.072台班/m3C. 13.824m3台班D. 15.360m3台班正确答案：B3、（2016年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明施工费的是O。A

2、.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置.、拆除费用B.工人的安全防护用品的购置费用C.地下室施工时所采用的照明设施拆除费D.建筑物的临时保护设施费正确答案：B4、某工程施工过程中发生如下事件：因异常悲劣候条件导致工程停工2天，人员窝工20个工作日；遇到不利地质条件导致工程停工1天，人员窝工10个工日，处理不利地质条件用工15个工日。若人工工资为200元/工日，窝工补贴为100元/工日，不考虑其他因素。根据标准施工招标文件：（2007年版）通用合同条款，施工企业可向业主索赔的工期和费用分别是OOA. 3天,6000元B. 1天,3000元C. 3天，4000元D. 1天,4000元正确答案：C5

3、、某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（）。A.生产家具购置费B.办公和生活用品购置费C.研究试验费D.可行性研究费6、关于工程计量原则，下列说法错误的是（）。.不符合合同文件要求的工程不予计量B.按合同文件所规定的方法、范围、内容和单位计量C.因承包人原因造成的超出合同工程范围施工，发包人不予计量D.返工的工程量，发包人不予计量正确答案：D7、在工程造价鉴定过程中，应由委托人移交的证据材料包括（）。A.质证记录、庭审记录等卷宗B.适用于鉴定项目的法律、法规、规章和规范性文件C.与鉴定项目相关的标准规范D.与鉴定项目同时期、同地区、相同或类似工程的技术经济

4、指标正确答案：A8、（2013年真题）下列工人工作时间消耗中，属于有效工作时间的是OOA.因混凝土养护引起的停工时间B.偶然停工（停水、停电）增加的时间C.产品质量不合格返工的工作时间D.准备施工工具花费的时间9、根据FIDlC施工合同条件，某一项工作实际测量的工程量比工程量表规定的工程量的变动超过一定标准时，允许调整该项工作规定的费率或单价，这个标准一般为（）。A. 1%B. 5%C. 10%D. 20%正确答案：C10、关于工程量清单计价的说法，正确的是（）。A.清单项目综合单价是指直接工程费单价B.清单计价是一种自下而上的分部组合计算法C.单位工程报价包含除规费、税金外的其他建筑安装费构

5、成内容D.清单计价仅适用于单价合用正确答案：B11、在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的摊投资的固定资产是（）A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程12、关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是（）。A.投标人情况、发包人对工程管理要求对其内容会有直接影响B.暂列金额可以只列总额，但不同专业预留的暂列金额应分别列项C.专业工程暂估价应包括利润、规费和税金D.计日工的暂定数量可以有投标人填写正确答案：B13、关于预付款担保的说法，正确的是（）。A.预付款担保的形式必须为银行保函B预付款担保的担保金额必须高于预付款C.在预付

6、款的扣回过程中担保金额保持不变D.预付款保函在预付款扣回之前必须保持有效正确答案：D14、某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费17万元，加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专用工具费率2%,废品损失费率5%,包装费0.1万元，利润率10%。则该设备原价中应计利润为O万元。A. 2.152B. 2.652C. 2.685D. 2.688正确答案：A15、某施工单位用一塔吊吊装构件，由一名司机、7名起重工和2名电焊工组成劳动小组，该机械的时间定额为0.025台班/块，则机械台班产量定额是（）块/台班。A. 40B. 120C. 320D. 400正确答案：A16、

7、下列关于工程总承包项目投标报价分析，说法正确的是（）。A.工程总承包项目的成本费用由采购费用和施工费用构成B.标高金是总承包商投标报价时考虑到预期收益和根据约定应承担的风险而计算的成本费用以外的金额C.标高金由公司本部费用、利润和风险费组成D.如果预留的风险费有剩余，这部分剩余成为项目的盈余额，即价值增值部分正确答案：B17、某工程包含两个子项工程：甲子项工程估计工程量为5000m3,合同单价240元/m3,乙子项工程估计工程量为2500m3,合同单价580元/m3。工程预付款为合同价的12%,主要材料和构配件所占比重为60乐则该工程预付款的起扣点为（）万元。A.212B. 96C. 116D

8、. 176正确答案：A18、下列工程造价指数中，属于综合指数的是（）。A.建设项目指数B.人工费指数C.单项工程指数D.设备、工器具价格指数正确答案：D19、某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定同时对多个标段的评标修正率为4%o现投标人甲同时投I、11标段，其报价分别为7000万元、6000万元。在投标人甲己中标I标段的情况下，其11标段的评标价应为（）万元。A. 5720B. 5760C.6240D.6280正确答案：B20、国内派出参与国际工程的工人工资构成中应包括OOA.国内标准工资，不包括国内附加工资和补贴B.国内、国际差旅费，不包括派出工人的企业收取的管理费C

9、.按当地市场预侧的工资预涨费D.按当地工人保险费标准计算的保险费正确答案：D21、下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（）。A.工程竣工验收合格，承包人请求按合同支付工程价款B.工程竣工验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用C.工程竣工验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款D.承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理正确答案：C22、现有一通用设备，原价3万元，设备运杂费为5000元，安装费率2%,该设备的安装费为（）元。A.600C.800D.900正确答案：A23、(2014年真题)关于世界银行贷款

10、项目的投标资格审查，下列说法中正确的是OoA.凡采购大而复杂的工程宜采用资格预审B.资格定审有利于缩小投标人的范围C.资格预审的标准应严于费格定审D.资格定审的标准应严于资格预审正确答案：A24、在我国，判断项目是否需要进入下一阶段工作和审批项目建议书的依据是()A.项目可行性研究阶段项目投资概算B.项目可行性研究阶段项目投资估算C.项目建议书阶段项目投资概算D.项目建议书阶段项目投资估算正确答案：D25、建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)规定，分部分项工程量清单项目编码的第三级为表示()的顺序码。.分项工程B.扩大分项工程C.分部工程D.专业工程正确答案：C26、当利用函

11、数关系对拟建项目的造价进行类比匡算时，通常基于的变量是OoA.某个表明设计能力或者形体尺寸的变量B.某个表明设计能力或者资源消耗的变量C.某个表明资源消耗或者形体尺寸的变量D.某个表明资源消耗或者型号规格的变量正确答案：A27、关于施工过程中的现场签证，下列说法中正确的是（）。A.发包人应按照现场签证内容计算价款，在竣工结算时一并支付B.没有计日工单价的现场签证，按承包商提出的价格计算并支付C.因发包人口头指令实施的现场签证事项，其发生的费用应由发包人承担D.经发包人授权的工程造价咨询人，可与承包人做现场签证28、（2021年真题）国内生产某台非标准设备，材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费

12、合计50万元，废品损失费5万元，外购配套件费15万元，包装费率5%。假设利润率为10%,则用成本计算估价法计算的该设备的利润是（）万元。A. 7.350B. 6.825C. 5.850D. 5.775正确答案：C29、（2014年真题）下列情形中，不属于投标人串通投标的是OOA.投标人A与B的项目经理为同一人B.投标人C与D的投标文件相互混装C.投标人E与F在同一时刻提前递交投标文件D.投标人G与H作为暗标的技术标由同一人编制正确答案：C30、某地拟建一办公楼，当地类似工程的单位工程概算指标为3600元f0概算指标为瓷柄地面，拟建工程为复合木地板，每IoOnI2该类建筑中铺贴地面面积为50m?

13、。当地预算定额中瓷砖地面和复合木地板的预算单价分别为128元/肝、190元11假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。则用概算指标法计算的拟建工程造价指标为（）元mA. 2918.75B. 3413.75C.3631.00D.3638.75正确答案：D31、某地市政道路工程，已知与其类似已完工程造价指标为600元/m2,人、材、机占工程造价10%、50%.20%,拟建工程与类似工程人、材一机差异系数为1.1、1.05、1.05。假定以人、材、机为基数取费，综合费率为25%,则该工程综合单价为（）。A. 507B. 608.4C. 633.75D. 657正确答案：C32、（201

14、1年真题）关于生产技术方案选择的基本原则，下列说法中错误的是OOA.先进适用B.节约土地C.安全可靠D.经济合理33、在单位设备及安装工程概算编制方法中，综合吨位指标法通常适用于（）。A.初步设计深度不够，设备清单不完备B.初步设计较深，有详细的设备清单C.价格波动不大的定型产品和通用设备产品D.设备价格波动较大的非标准设备和引进设备正确答案：D34、下列各项费用中，工程建设其他费用中的技术服务费应包括（）。A.技术经济标准使用费B.联合试运转费C.工程保险费D.生产准备费正确答案：A35、编制招标控制价时，下列关于综合单价的确定方法，错误的是（）A.工程量清单综合单价二定额项目合价/工程量清

15、单项目工程量，不考虑未计价材料费用B.工程设备.材料价格的市场风险，考虑一定率值的风险费用，纳入到综合单价中C.税金.规费等法律.法规.规章和政策变化风险和人工单价等风险费用，不应纳入综合单价D.综合单价中应包括暂估价中的材料和工程设备暂估单价36、（2020年真题）某地新建单身宿舍一座，当地同期类似工程概算指标为900元/m2,该工程基础为混凝土结构，而概算指标对应的基础为毛石混凝土结构，已知该工程与概算指标每100m2建筑面积中分摊的基础工程量均为15m2,同期毛石混凝土基础综合单价为580m3,混凝土基础综合单价为640元/m3,则经结构差异修正后的概算指标为。元/m2。.891B.90

16、9C.906D.993正确答案：B37、（2021年真题）投标人投标时要仔细研究招标文件，忽视以下做法将影响投标文件的完整性的是（）。A.忽视监理作用B.忽视合同条款中工程变更的规定C.忽视合同条款中工期奖罚D.忽视技术标准的要点正确答案：D38、某砌筑工程，工程量为IOm3,每立方砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28%和18%,人工幅度差系数为15%,则该砌筑工程的人工工日消耗量是（）工日。A. 11.75B. 12.56C. 14.44D. 15.78正确答案：C39、（2021年真题）国内生产某台非标准设备，材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费合计50

17、万元,废品损失费5万元，外购配套件费15万元，包装费率5%。假设利润率为10乐则用成本计算估价法计算的该设备的利润是（）万元。A. 7.350B. 6.825C. 5.850D. 5.775正确答案：C40、下列关于工程总承包项目投标报价分析，说法错误的是（）。A.工程总承包项目的成本费用由勘察设计费用、采购费用和施工费用构成B.标高金是总承包商投标报价时考虑到预期收益和根据约定应承担的风险而计算的成本费用以外的金额C.标高金由公司本部费用、利润和风险费组成D.如果预留的风险费有剩余，这部分剩余和利润一同成为项目的盈余额，即价值增值部分正确答案：C41、砌筑lm3一砖厚砖墙，砖（240mm11

18、5mm53mm）的净用量为529块，灰缝厚度为IOmm,砖的损耗率为1%,砂浆的损耗率为2乳则lm3一砖厚砖墙的砂浆消耗量为Om3oA. 0.217B. 0.222C. 0.226D. 0.231正确答案：D42、（2021年真题）因不可抗力解除承包合同的，发包人应向承包人支付的款项是（）。A.未完工程的利润补偿B.供应商已交付材料的价款C.按“项”计价的措施费总额D.承包人撤离现场的费用正确答案：D43、预可行性研究阶段的投资估算，通常投资估算精度的要求控制在（）以内。A. 5%B. 10%C. 20%D. 30%44、根据建设项目工程总承包合同示范文本（GF-2011-0216）,下列属于

19、施工变更的是（）。A.对配套工程系统的工艺调整B.发包人要求增加的附加试验C.对区域内基准控制点的调整D.对实施赶工指令所作的调整正确答案：B45、按照世界银行有关规定进行的国际竞争性招标，在中标人确定后还应进行合同谈判。下列主题中属于合同谈判内容的是（）。A.合同价格的优惠B.合同双方的权利和义务C.合同标的物数量增减引起的价格变化D.投标人承担技术规格书中没有规定的额外任务正确答案：C46、（2015年真题）在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采用的设计概算编制方法是（）OA.概算定额法B.概算指标法C.预算单价法D.综合吨位指标法正确答案：B47、我国某世界银

20、行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国国内投标人有7.5%的评标优惠，若投标工期提前，则按每月25万美元进行报价修正，现国内甲投标人报价5000万美元，承诺较投标要求工期提前2个月，则甲投标人评标价为（）万美元。A. 5000B. 4625C. 4600D. 4575正确答案：D48、下列关于法规变化类合同价款的调整的说法中正确的是（）。A.对于基准日之前发生的法律法规变化，应由发包人承担B承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价增加的，合同价款不予调整C.因国家政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方可以在合同中约定由承包人承担D.建设工程一般以建设工程施

21、工合同签订前的第28天作为基准日49、关于设计概算的含义和作用，下列说法正确的是（）。A.静态投资作为项目筹措、供应和控制资金使用的限额B.设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个部分C.当出现超出原设计范围的重大变更时，报主管部门审批同意后，允许调整概算D.政府投资项目设计概算一经批准，将作为控制建设项目投资的最高限额正确答案：D50、施工现场由于场地限制，需要对钢筋二次搬运，则钢筋的二次搬运费属于（）。A.人工费B.材料费C.分部分项工程费D.措施费正确答案：D51、关于招标工程量清单缺项漏项，下列说法错误的是（）。A.作为投标人的承包人不应承担因工程量清单的缺项、漏项以及计算错误带来

22、的风险与损失B.招标工程量清单是否准确和完整，其责任应当由提供工程量清单的发包人负责C.施工合同履行期间，由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，造成新增工程清单项目的，应按照市场价格，调整合同价款D.由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，引起措施项目发生变化的，应当按照工程变更事件中关于措施项目费的调整方法，在承包人提交的实施方案被发包人批准后，调整合同价款52、下列各项中属于影响工业建设项目工程造价因素中总平面设计的是（）A.选择经济合理的运输方式R建设规模、标准和产品方案C.主要原材料、燃料供应情况D.柱网布置正确答案：A53、（2017年真题）关于项目投资估算的作用，下列

23、说法中正确的是OOA.项目建议书阶段的投资估算，是确定建设投资最高限额的依据B.可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，不得突破C.投资估算不能作为制定建设贷款计划的依据D.投资估算是核算建设项目固定资产需要额的重要依据正确答案：D54、编制招标控制价时，下列关于综合单价的确定方法，错误的是（）。A.工程量清单综合单价二定额项目合价/工程量清单项目工程量，不考虑未计价材料费用B.工程设备、材料价格的市场风险，考虑一定率值的风险费用，纳入到综合单价中C.税金、规费等法律、法规、规章和政策变化风险和人工单价等风险费用，不应纳入综合单价D.综合单价中应包括暂估价中的材料和工程设备暂估单价

24、正确答案：A55、工程造价鉴定取证工作中，下列鉴定项目委托人向鉴定机构提交的资料中，属于鉴定委托人转交的举证资料的是（）。A.有效的施工合同B.经审批的施工方案C.当事人双方确认的现场签证D.对争议事件各方当事人理由正确答案：D56、下列资料中应属单位工程造价资料积累的是（）。A.建设标准B.建设条件C.建设工期D.工程内容正确答案：D57、国内建设项目投资估算过程中，可行性研究阶段对投资估算精度的要求为误差控制在（）以内。A. 5%B. 10%C. 20%D. 30%正确答案：B58、在世界银行工程造价构成中，应急费应包括OoA.建设成本上升费用B.未明确项目准备金C.业主的行政性费用D.其

25、他当地费用正确答案：B59、在工业项目总平面设计评价过程中，关于建筑系数的说法正确的是()。A.建筑系数二厂区建筑总面积/厂区占地面积B.是反映建筑布置与平面形状设计经济合理性的指标C.建筑系数越大，可缩短管线距离，降低工程造价D.影响建筑系数的主要因素是层数正确答案：C60、在编制分部分项工程量清单时，通常无须描述的是()。.工程结构B.使用材质C.工程内容D.安装位置正确答案：C61、下列关于建筑设计评价的说法中，错误的是0。A.建筑物周长与建筑面积之比越高越经济B.厂房展开面积主要用于确定多层厂房的经济层数C.厂房有效面积与建筑面积之比主要用来评价柱网布置的合理性D.工程全寿命成本用于评

26、价建筑物功能水平的合理性正确答案：A62、对于不实行招标的建设工程，因法律法规政策变化引起合同价款调整的，调价基准日期一般为（）A.施工合同签订前的第28天B.提交投标文件的截止时间前的第28天C.施工合同签订前的第56天D.提交投标文件截止时间前的第56天63、现场管理费的索赔包括承包人完成合同之外的额外工作以及由于发包人原因导致工程延期期间的现场管理费，现场管理费率的计算通常应采用的方法包括（）。A.原始估价法B.分部组合估价法C.地区平均水平法D.综合单价法正确答案：A64、某地2014年拟建年产40万吨化工产品项目。依据调查，某生产相同产品的已建成项目，年产量为10万吨，建设投资为80

27、00万元。若生产能力指数为0.9,综合调整系数为1.1,则该拟建项目的建设投资是O万元。A.30643B.32586C.31546D.39666正确答案：A65、已知砖墙的砂浆损耗率为2%,则53标准砖（灰缝为IOmni）的砂浆总消耗量为（）In3。A. 0.231B. 0.241C. 0.226正确答案：A66、在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采用的设计概算编制方法是()OA.概算定额法B.概算指标法C.预算单价法D.综合吨位指标法正确答案：B67、已知某建筑工程施工合同总额为8000万元，工程预付款按合同金额的20%计取，主要材料及构件造价占合同额的50%。

28、预付款起扣点为()万元。A. 1600B. 4000C. 4800D. 6400正确答案：C68、在利润和利润分配表中，可供投资者分配利润的分配去向不包括O。.法定盈余公积金B.任意盈余公积金C.应付利润D.未分配利润正确答案：A69、根据我国现行规定，关于预备费的说法中，正确的是O。A.基本预备费以工程费用为计算基数B.实行工程保险的工程项目，基本预备费应适当降低C.涨价预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为计算基数D.涨价预备费不包括利率、汇率调整增加的费用正确答案：B70、在确定材料定额消耗量时，利用实验室试验法主要是为了编制（）.A.材料净用量定额B.材料损耗定额C.材料消耗定额D.

29、劳动定额71、关于施工合同履行过程中暂估价的确定，下列说法中正确的是（）。.不属于依法必须招标的材料，以承包人自行采购的价格取代暂估价B.属于依法必须招标的暂估价设备，由发承包双方以招标方式选择供应商，以中标价取代暂估价C.不属于依法必须招标的暂估价专业工程，不应按工程变更确定工程价款而应另行签订补充协议确定工程价款D.属于依法必须招标的暂估价专业工程，承包人不得参加投标正确答案：B72、项目规模效益赖以存在的基础是（）。A.管理技术水平B.经济水平C.先进适用的生产技术及技术装备D.环境条件正确答案：C73若完成lm3墙体砌筑工作的基本工时为0.5工日，辅助工作时间占工序作业时间的4%0准备

30、与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6乐3%和12%,该工程时间定额为（）工日/m3。A. 0.581B. 0.608C. 0.629D. 0.65974、下列对于K周从低到高排序正确的是（）。A.圆形、矩形、L形、T形B.圆形、正方形、矩形、L形C.矩形、正方形、T形、L形D.矩形、长方形、L形、T形正确答案：B75、（2019年真题）根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中属于安全文明施工费的是（）。A.脚手架费B临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明正确答案：B76、某建设项目建设期为二年，建设期内第一年贷款400万元，第二年贷款500万元，贷款在年内均衡

31、发放,年利率为10%。建设期内只计息不支付，则该项目建设期贷款利息为（）万元。A. 85.0B. 85.9C. 87.0D. 109.0正确答案：C77、在财务分析基础上进行经济费用效益流量的识别和计算时，错误的做法是O。A.对没有市场价格的产出物的正面效果、已支付意愿原则计算其影子价格B.对没有市场价格的产出物的负面效果、已受偿意愿原则计算其影子价格C.提出财务现金流量表中的通货膨胀因素，得到以实价表示的财务现金流量D.对于外部效果，应当货币化并计入经济效益费用流量正确答案：D78、关于工程量清单，下列说法不正确的是（）。A.工程量清单是投标人编制的B.工程量清单是投标人编制投标报价的重要依

32、据C.工程量消单是招标人编制招标控制价的重要依据D.工程量清单由招标人随招标文件发布正确答案：A79、某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，可行性研究费100万元，勘察设计费5000万元，引进技术和引进设备其他费400万元，市政公用设施建设及绿化费2000万元，专利权使用费200万元，非专利技术使用费100万元，生产准备及开办费500万元。则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（）。.100OO万元、300万元、0万元B.9600万元、700万元、0万元C9500万元、300万元、500万元D.9100万元、700万元，500万元

33、正确答案：C80、下列编制方法中，不属于设备安装工程费概算编制方法的是（）A.安装设备百分比法B.扩大单价法C.实际单价法D.综合吨位指标法正确答案：C81、下列费用中，不属于建设投资构成的是（）。A.购买项目所需土地而发生的费用B.建设单位自身进行项目管理所支付的费用C.建设期投融资产生的利息D.委托工程勘察设计所支付的费用正确答案：C82、根据建设项目工程总承包合同示范文本(GF-2011-0216),下列关于变更程序的说法中正确的是()OA.发包人要求的变更，应事先以书面或口头形式通知承包人B.承包人接到发包人变更通知后，有义务在规定时间内向发包人提交书面建议报告C.承包人有义务接受发包

34、人要求的变更，无须通过建议报告表达不支持的观点D.承包人在提交变更建议报告后，在等待发包人回复的时间内，可停止相关工作正确答案：B83、关于依法必须招标工程合同签订和合同价款的约定，下列说法中正确的是()。A.招标人和中标人应在投标有效期内并在中标通知发出28天内订立书面合同B.发承包双方应根据中标通知书确定的价格签订合同C.签约合同价为工程量清单中各种价格的总和扣减暂列金额D.招标人应当在中标通知书发出后，合同签订前向未中标人退还投标保证金正确答案：B84、2006年已建成年产20万吨的某化工厂，2010年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用增加相同规格设备数量的技术，增加同规格设备的

35、数量达到生产规模的系数为()。A. 0.4-0.5B. 0.6-0.7C. 0.8-0.9D.185、己知某人工抹灰IOm2的基本工作时间为4小时，辅助工作时间占工序作业时间的5%,准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间占工作日的6乐11%、3%0则该人工抹灰的时间定额为（）工日100m2oA. 6.30B. 6.56C. 6.58D. 6.67正确答案：C86、关于生产技术方案选择的基本原则，下列说法中错误的是0。A.先进适用B.节约土地C.安全可靠D.经济合理正确答案：B87、下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中属于工程变更的是（）A.工程量清单缺项B.不可抗力C.物价波动D

36、.提前竣工正确答案：A88、在共同延误的处理过程中，若初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人()A.既可得到工期延长，又可得到经济补偿B.既不能得到工期补偿，又不能得到费用补偿C.可得到工期延长，但很难得到费用补偿D.可得到费用补偿，但不能得到工期延长正确答案：C89、下列费用项目中，投标时应由投标人确定金额，并计入其他项目清单与计价汇总表中的是()。A.暂列金额B.材料暂估价C.专业工程暂估价D.总承包服务费正确答案：D90、关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是OO.分部分项工程费二基本构造单元工程量X工料单价B.工料单价指人工、材料和施工机械台班单价C.基

37、本构造单元是由分部工程适当组合形成D.工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价正确答案：D91、施工阶段投资偏差计算，计算方法正确的是（）。A.已完工程实际投资减去已完工程计划投资B.拟完工程实际投资减去巳完工程计划投资C.拟完工程实际投资减去已完工程实际投资D.已完工程计划投资减去拟完工程实际投资正确答案：A92、（2021年真题）根据现行标准施工招标文件，下列已完工程，发包人应予计量的是（）。A.在工程量清单内，但质量验收资料不齐全的工程B.超出合同工程范围的工程C.监理人要求再次检验的合格隐蔽工程的挖填土方工程D.为抵御台风完成的临时设施加固工程正确答案：C93、确定最高投标限价

38、中的计日工时，下列表述中正确的是（）。A.材料应按工程造价管理机构发布的工程造价信息中的材料单价计算B.材料应按工程造价管理机构发布的工程造价信息中的材料单价计算，并考虑管理费和利润C.材料应按市场调查确定的单价计算D.材料应按市场调查确定的单价计算，并考虑管理费和利润正确答案：A94、（2019年真题）根据标准施工招标文件（2007版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中,可以同时获得工期、费用和利润补偿的是（）。A.施工中发现文物古迹B.发包人延迟提供建筑材料C.承包人提前竣工D.因不可抗力造成工期延误正确答案：B95、在工程总承包评标时，以下各项属于经评审的最低投标价法下初步评审标准

39、而不属于综合评估法下初步评审标准的是（）。A.承包人建议书评审标准B.形式评审标准C.资格评审标准D.响应性评审标准96、（2019年真题）根据2017版FIDIC施工合同条件，关于物价波动引起的价格调整，下列说法正确的是（）。A.在通用条款中规定了调价公式B.调价公式不适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程已经约定，合同实施过程中不得调整C.调价公式中所列各项费用耍求的权重一经约定，合同实施过程中不得调整D.调价公式中的固定系数，在合同实施过程中可视情况调整正确答案：B97、下列不属于建设项目竣工财务决算说明书内容的是（）。A.基本建设项目概况B.基建结余资金等分配情况C主要技术经济指标

40、的分析、计算情况D.主要实物工程量分析正确答案：D98、（2020年真题）根据招标施工招标文件通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期和费用补偿的是（）。A.发包人原因造成承包人人员工伤事故B.施工中遇到不利物质条件C.承包人提前竣工D.基准日后法律的变化正确答案：B99、完成某分部分项工程lm3需基本用工0.5工日，超运距用工0.05工日，辅助用工0.1工日，人工幅度差系数为10%,则该工程预算定额人工工日消耗量为（）工日1（3A. 5.85B. 6.05C. 7.00D. 7.15正确答案：D100、（2016年真题）由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的

41、期中支付和结算中予以扣除，具体的扣除标准是OOA.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量正确答案：A101、其挖掘机配司机1人，若年制度工作日为245天，年工作台班为220台班，人工工日单价为80元，则该挖掘机的人工费为（）元/台班。A. 71.8B. 80.0C. 89.1D. 132.7正确答案：C102、下列关于投费估算指标的说法中，正确的是（）。A.反映项目建设前期的动态投资B.一般分为综合指标和单项工程指标两个层次C.要考虑影响投资的动态因素D.建设项目综合指标为各单项工程投资之和正确答案：C103、招标文件的澄清将在规定

42、的投标截止时间（）天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不能指明澄清问题的来源。A. 7B. 15C. 30104、下列投资估算方法中，精度较高的是（）。A.生产能力指数法B.单位生产能力估算法C.系数估算法D.指标估算法正确答案：D105、从建筑设计的经济性角度考虑，下列说法中错误的是（）A.一般来说，建筑物平面形状越简单，单位面积造价就越低B.在建筑面积不变的情况下，建筑层高增加不会引起各项费用的增加C.在满足建筑物使用要求的前提下，将流通空间减少到最小，是建筑物经济平面布置的主要目标之一D.室内外高差过大，则建筑物的工程造价提高正确答案：B106、在一个建设项目中，具有独立的设计

43、文件，建成后能够独立发挥生产能力或使用功能的工程项目称为OOA.建设项目B.单项工程C.单位工程D.分部工程正确答案：B107、能够反映竣工工程建设成果和经验，并对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件是OA.竣工财务决算说明书B.基本建设项目概括表C.历年财务批复文件D.竣工验收资料正确答案：A108、垂直运输费的计算方法通常是（）。A.按照施工工期日历天数以“昼夜”为单位计算B.按照施工工期日历天数以“天”为单位计算C.按照施工工期日历天数以“m?”为单位计算D.按照建筑面积以“天”为单位计算正确答案：B109、已知某建筑工程施工合同总额为8000万元，工程预付款按合同金额的20%计取，主要

44、材料及构件造价占合同额的50%。预付款起扣点为（）万元。A.1600B.4000C.4800D.6400正确答案：C110、下列工作内容属于实物量法但不属于工料单价法的是（）。A.列项并计算工程量B.套用预算定额（或企业定额），计算人工、材料、机具台班消耗量C.套用定额单价，计算直接费并汇总D.计算其他各项费用正确答案：B111、建设项目投资决策阶段，在技术方案中选择生产方法时应重点关注（）。A.是否选择了合理的物料消耗定额B.是否符合工艺流程的柔性安排C.是否使工艺流程中的工序合理衔接D.是否符合节能清洁要求112、下列关于材料运杂费的说法，正确的是OoA.材料运杂费不包括调车和驳船费、装卸

45、费、运输费及附加工作费等B.若运输价格为含税价格，只能按“两票制”进行调整C.采用“两票制”，运杂费以接受交通运输与服务适用税率9%扣除增值税进项税额D.采用“两票制”支付方式，材料供应商就收取的货物销售价款向建筑企业分别提供货物正确答案：C113、某建设项目工程费用5000万元，工程建设其他费用IOoO万元，建设期利息800万元。基本预备费率为6%,年均投资价格上涨率5%,项目建设前期年限为1年，建设期为3年，计划前两年各完成投资30%,第三年完成40%,则该项目建设期第二年价差预备费应为（）万元。A. 247.52B. 280.52C. 290.38D. 300.47正确答案：A114、招标人自行招标的，应当自确定中标人之日起O日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A. 5B. 10C. 15D.30正确答案：C115、建设地点选择时需要进行费用分析，下列费用应列入项目投资费