2023-2024一级造价师之建设工程计价考点题型与解题方法.docx

《2023-2024一级造价师之建设工程计价考点题型与解题方法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023-2024一级造价师之建设工程计价考点题型与解题方法.docx（110页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、2023-2024一级造价师之建设工程计价考点题型与解题方法姓名：学号：得分：1、在设计概算的三级概算中，单项工程综合概算通常采用（）形式进行编制。.建筑材料表B.单位工程概算汇总表C.综合概算表D.总概算表正确答案：C2、当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）。A.按照机械设备台班费计算B.按照台班费中的设备使用费计算C.自有设备按照台班折旧费、人工费和其他费之和计算D.租赁设备按照台班租金计算正确答案：C3、某项目建设期为3年，建设期贷款均衡发放，在建设期第1年贷款2000万元，第2年贷款3000万元,第3年贷款100O万，贷款年利率为8%,建设期内利息只计息不

2、支付，则该项目第2年的建设期贷款利息估算为（）万元。A.80.0B.286.4C.346.4D.469.3正确答案：B4、在定额基价的编制中，概算定额和预算定额的区别是（）。A.表达的主要内容B.表达的主要方式C.基本使用方法D.项目划分正确答案：D5、编制预算定额人工日消耗量时，预算定额取定运距超过劳动定额取定运距时的用工应计入（）。A.超运距用工B.辅助用工C.二次搬运用工D.人工幅度差正确答案：A6、关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的是（）A.应直接委托造价工程师编制B.应做到费用构成齐全，并适当降低估算标准，节省投资C.项目建议书阶段的投资估算精度误差应控制在+20%以内D.应

3、对影响造价变动的因素进行敏感性分析正确答案：D7、关于建筑安装工程费中材料费的说法，正确的是()。A.材料费包括原材料、半成品、构配件、工程设备、周转材料的费用B.材料消耗量是指形成工程实体的净用量C.材料费中包括对构件做一般性鉴定检验的费用D.材料费等于材料消耗量与材料基价的乘积正确答案：A8、下列费用项目中，应计入建筑安装工程材料基价的是()。A.材料一般性鉴定检查费B.材料二次搬运费C.新结构、新材料试验费D.材料工地管理费9、（2021年真题）某一砖半厚混水墙，采用规格为240*115*53的烧结煤砰石普通砖砌筑,灰浆厚度为IOmni,每10m3该种墙体砖的净用量为（）千块。A. 5.

4、148B. 5.219C. 6.374D. 6.462正确答案：B10、运输汽车装载棉花，因体积大但重量不足而引起的汽车在降低负荷的情况下工作的时间属于机器工作时间消耗中的（）。A.有效工作时间B.不可避免的无负荷工作时间C.多余工作时间D.低负荷下的工作时间正确答案：A11、拟建工程初步设计与已完工程或在建工程的设计相类似而又没有可用的概算指标时采用，但必须对建筑结构差异和价差进行调整，适用于（）方法。A.概算指标法B.类似工程预算法C.分组计算审查法D.标准预算审查法正确答案：B12、根据建设工程量计价规范(GB50500-2013),关于其他项目清单的编制和计价，下列说法正确的是()OA

5、.暂列金额由招标人在工程量清单中暂定B.暂列金额包括暂不能确定价格的材料暂定价C.专业工程暂估价中包括规费和税金D.计日工单价中不包括企业管理费和利润正确答案：A13、关于最终结清，下列说法不正确的是()。A.最终结清是指合同约定的质量保修期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动B.承包人按合同约定接受了竣工结算支付证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔C.承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔D.最终结清付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办

6、理14、下列费用项目中，应计入建筑安装工程人工单价的有（）。.职工工会经费B.物价补贴C.职工福利费D.劳动保护费正确答案：B15、关于招标控制价的编制，论述正确的是（）。A.招标控制价中的暂估价中的材料单价，应参考市场价格估算B.非竞争性措施项目费应依据经专家论证确认的施工组织设计或施工方案确定C.招标控制价如果超过批准的概算，则应重新编制D.当招标控制价的误差2%时，应责成招标人改正正确答案：B16、某出料容量800L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40s,运料和其他时间的交叠时间为50s,机械利用系数为0.8

7、。该机械的台班产量定额为（）m3/台班。A. 29.79B. 32.60C. 36.00D. 38.40正确答案：D17、关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是()。A.场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和土方开挖费用B.建设单位临时设施费用包括了施工期间专用公路的养护、维护等费用C.新建和改扩建项目的场地准备和临时设施费可按工程费用的比例计算D.建设场地的大型土石方工程计入场地准备费正确答案：B18、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是()。A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险

8、费D.到岸价=运费在内费+进口从属费正确答案：C19、下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中，应由承包人承担的是()。.因工程损害导致的第三方人员伤亡发包人承担B.因工程损害导致的承包人人员伤亡承包人承担C.工程设备的损害发包人承担D.应监理人要求承包人照管工程的费用发包人承担正确答案：B20、关于招标工程量清单缺项漏项的处理，下列说法中正确的是（）。A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整D.招标工程

9、量清单中措施项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加正确答案：B21、对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则（）。A.以定额计价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额B以“定额人工费+定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金额C.只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法D.备注中说明中计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”正确答案：C22、某建设项目静态投资20000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，计划每年完成投资50%,年均投资价格上涨率为5%,该项目建设期

10、价差预备费为（）万元。B. 1525.OOC. 2056.56D. 2601.25正确答案：C23、根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成，联合试运转费应包括（）A.施工单位参加联合试运转人员的工资B.设备安装中的试车费用C.试运转中暴露的设备缺陷的处理费D.生产人员的提前进厂费正确答案：A24、采用概算定额法编制设计概算的主要工作有：列出分部分项工程项目名称并计算工程量；搜集基础资料；编写概算编制说明；计算措施项目费；确定各分部分项工程费；汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是（）。A.B.C.D.正确答案：A25、（2015年真题）依法必须采用工程量清单招标的建设项目，投标人需要采

11、用而招标人不需采用的计价依据是OOA.国家、地区或行业定额资料B.工程造价信息、资料和指数C.计价活动相关规章规程D.企业定额正确答案：D26、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。A.筑路机在工作区末端的掉头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C.机械在工作地点之间的转移时间D.装车数量不足而在低负荷下工作的时间正确答案：B27、某建设工程项目关键线路上的A工作由于非承包商的原因推迟了5天，还有一个非关键线路上的B工作也是由于非承包商的原因推迟了2天，B工作的总时差为3天，则承包商可以索赔的工期是（）天。A.2B. 5C. 7D.8正确答案：B28、关于工程造价的分部组

12、合计价原理，下列说法正确的是OOA.分部分项工程费;基本构造单元工程量X工料单价B.工料单价指人工、材料和施工机械台班单价C.基本构造单元是由分部工程适当组合形成D.工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价正确答案：D29、根据招标投标法实施条例的规定，下列关于投标限价的表述中错误的是()。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.一个招标项目只能有一个标底C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者其计算方法D.招标人可以规定最低投标限价正确答案：D最能精确的编制设备安装工程费概算的方法是()O30、当初步设计深度较深、有详细的设备清单时,.预算单价法B.扩大单价法

13、C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法正确答案：A31、（2017年真题）调解是解决工程合同价款纠纷一种途径，下列关于调解的说法中正确的是OOA.承包人对调解书有异议时，可以停止施工B.发承包双方签字认可的调解书不能作为合同的补充文件C.发承包双方可在合同履行期间协议调换或终止合同约定的调解人D.调解人的任期在竣工结算经发承包双方确认时终止正确答案：C32、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金正确答案：B33、某项目施工过程中发生

14、工程变更，引起分部分项工程项目发生变化，已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，调整该变更项目的单价应考虑报价浮动率。已知该工程的中标价为5030万元，招标控制价为5100万元，则承包人报价浮动率L为（）。.1.37%B. 1.39%C. 1.37D. 1.39正确答案：A34、FDIDlC施工合同条件规定，如果承包商不能按时收到业主的付款，承包商有权就未付款额收取延误支付期间的融资费。融资费计息方式是OOA.按星期计算单利B.按星期计算复利C.按月计算单利D.按月计算复利正确答案：D35、已知某人工抹灰IOm2的基本工作时间为6小时，辅助工作时间占工序作业时间的5队准备与结束工作

15、时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的6%、11%、3%。则该人工抹灰的时间定额为（）工日100m2A. 9.30B. 9.56C. 9.87D. 9.67正确答案：C36、根据FIDIC合同，承包商向工程师提交竣工决算报告的时间是在承包商收到工程接收证书后O天内。A. 28B. 42C. 56D. 84正确答案：D37、根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是()。A.指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具费用B.指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具费用C.采用一般计税方法时，工具用具使用费中增值税进项税额可以抵扣D.

16、包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用正确答案：C38、根据建设工程工程量计价规范(GB50500-2013),关于*编制和计价，下列说法正确的是()。A.暂列金额由招标人在工程量清单中暂定B.暂列金额包括暂不能确定价格的材料暂定价C.专业工程暂估价中包括规费和税金D.计日工单价中不包括企业管理费和利润正确答案：A39、我国建设工程施工合同（示范文本）和FIDIC施工合同条件均对竣工结算款作出了规定。下列表述中,符合FlDlC施工合同条件规定的是（）。A.工程师颁发履约证书后84天内，承包商提交最终报表和结消单B.工程师收到最终报告和结清单后56天内，发出最终支付证书C.业主收到最终

17、支付证书后28天内最终付款D.业主收到最终支付证书56天后不支付，承包商有权追究业主违约责任正确答案：D40、其他项目消单中的计日工，在投标时（）。A.单价由投标人自主报价，按暂定数量计入投标总价中B单价由投标人自主报价，不计入投标总价中C.单价由招标人按有关规定确定，按暂定数量计入投标总价中D.单价由招标人按有关规定确定，不计入投标总价中正确答案：A41、某年产量10万吨化工产品已建项目的静态投资额为3300万元，现拟建类似项目的生产能力为20万吨/年。己知生产能力指数为0.6,因不同时期、不同地点的综合调整系数为L15,则采用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资额为（）万元。.4349B.

18、 4554C. 5002D.5752正确答案：D42、某建设项目在竣工验收时，为了鉴定一项隐蔽工程质量，进行了必要挖掘，则该项挖掘费用应计入（）。A.涨价预备费B.基本预备费C.间接费D.其他间接费正确答案：B43、关于联合体投标，下列说法中正确的是O.A.联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级C.联合体内部应当签订共同投标协议，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人D.联合体中标的，联合体应当指定一方与招标人签订合同正确答案：C44、某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程税前造价为8000万元，其中含税材料费5

19、175万，可抵扣综合进项税率为13乐当采用一般计税方法时，该企业承接该项目实际缴纳增值税额为（）万元。A. 192.00B. 240.00C. 71.45D. 426.45正确答案：C45、在建设期内因各种不可预见因素的变化而预留的可能增加的费用是O。A.流动资金B.建设期利息C.预备费D.其他资产费用正确答案：C46、编制预算定额人工日消耗量时，实际工程现场运距超过预算定额取定运距时的用工应计入（）。A.超运距用工B.辅助用工C.现场二次搬运用工正确答案：C47、关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。A.建筑周长系数越高，建筑工程造价越低R多跨厂房跨度不变，中跨数

20、目越多越经济C.大中型工业厂房一般选用砌体结构，以降低造价D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加正确答案：B48、在不同的进口设备交易价格方式下，费用划分与风险转移的分界点相一致的是（）。A.离岸价B.运费在内价C.到岸价D.抵岸价正确答案：A49、根据建设工程工程量清单计价规范GB50500,当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）。A.综合单价调高，措施项目费调增B.综合单价调高，措施项目费调减C.综合单价调低，措施项目费调增D.综合单价调低，措施项目费调减正确答案：C50、已知某建筑工程施工合同总额为8000万元，工

21、程预付款按合同金额的20%计取，主要材料及构件造价占合同额的50%。预付款起扣点为（）万元。A. 1600B. 4000C. 4800D. 6400正确答案：C51、关于工程量清单计价适应范围，下列说法正确的是OOA.达到或超过规定建设规模的工程，必须采用工程量*B达到或超过规定投资数额的工程，必须采用工程量清*C.国有资金占投资总额不足50%的建设工程发承包，不必*D.不采用工程量清单计价的建设工程，应执行计价规范中除工程量清单等专门性规定以外的规定正确答案：D52、关于设备进口从属费的计算，下列表述正确的是OOA.消费税二（关税完税价格+关税+消费税）X消费税税率B.银行财务费二到岸价格（

22、CIF）X人民币外汇汇率X银行财务费率C.运输保险费二离岸价格（FOB）X人民币外汇汇率X保险费率D.外贸手续费二离岸价格（FOB）X人民币外汇汇率X外贸手续费率正确答案：A53、根据标准施工招标文件，下列事件中承包人可索赔工期、费用和利润的是（）。A.施工中发现文物B.发包人原因造成承包人人员工伤事故C.施工中遇到不利物质条件D.发包人在工程竣工前提前占用工程正确答案：D54、确定施工机械台班定额消耗量前需计算机械时间利用系数，其计算公式正确的是（）。A.机械时间利用系数=机械纯工作Ih正常生产率X工作班纯工作时间B机械时间利用系数=1/机械台班产量定额C.机械时间利用系数=机械在一个工作班

23、内纯工作时间/（一个工作班延续时间（8h）D.机械时间利用系数二（一个工作班延续时间（8h）/机械在一个工作班内纯工作时间55、某工程合同价款为800万元，于2007年签订合同井开工，2009竣工。合同约定按工程造价指数调整法对工程价款进行动态结算。根据当地造价站公布的造价指数，该类工程2007和2008年、2009年的造价指数分别为113.15和117.60、128.60则此工程价差调整额为（）万元。A. 109.2B. 228.8C. 31.5D. 140.8正确答案：A56、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）

24、。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任正确答案：B57、招标人自行招标的，应当自确定中标人之日起（）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A. 5B. 10C.15D.30正确答案：C58、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）,在招标文件未另有要求的情况下，投标报价的综合单价一般要考

25、虑的风险因素是（）。A.政策法规的变化B.人工单价的市场变化C.政府定价材料的价格变化D.管理费、利润的风险正确答案：D59、某施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算。在施工过程中发生了如下事件：出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20个工日；几天后场外停电，停工1天，人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为（）元。A. 1500B. 2500C. 4500D.5500正确答案：C60、生产性建设项目工程费用为15000万元，设备费用为5000万元，工程建设其他费为3000万元，预备费为100O万

26、元，建设期利息为100O万元，铺底流动资金为500万元，则该项目的工程造价为（）万元。A.19000B.20000C.25000D. 20500正确答案：B61、根据房屋建筑与装饰工程量计算规范，可精确计量的措施项目包括（）。A.安全文明施工费B.冬雨季施工增加费C.二次搬运费D.施工排水、降水费正确答案：D62、投资估算的主要工作包括：估算流动资金；估算价差预备费和建设利息；估算工程建设其他费用和基本预备费；估算各单项工程所需建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费。其正确的工作步骤是（）。.B.C.D.正确答案：C63、工程项目的建设投资不包括内容为（）。A.工程费用B.流动资金C.工程

27、建设其他费用D.预备费正确答案：B64、施工过程的影响因素不包括（）。A.技术因素B.组织因素C.自然因素D.管理因素65、下列关于其他项目清单的说法，正确的是（）。.暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项，预留时把各专业的暂列金额合计列一项即可B.由于计日工是为解决现场发生的零星工作或项目的计价而设立，只要填报单价，估不估暂定数量实际操作结果完全一样C.其他项目清单的具体内容可根据实际情况补充D.暂列金额一般按合同约定价款的10%15%确定正确答案：C66、在建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。投标有效期的开始计算之日为（）A.开始发放招标文件之日B.投标人提

28、交投标文件之日C.投标人提交投标文件截止之日D.停止发放招标文件之日正确答案：C67、根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中属于施工机具使用费的是（）。A.仪器表使用费仪器表使用费仪器表使用费B.施工机械财产保险费施工机械财产保险费施工机械财产保险费C.大型机械进出场费大型机械进出场费大型机械进出场费D.大型机械安拆费大型机械安拆费大正确答案：A68、关于新增资产价值的确定，下列说法错误的是（）。A.新增固定资产价值是以价值形态表示的固定资产投资最终成果的综合性指标B.新增固定资产价值的计算对象是独立发挥生产能力的单项工程C.建筑工程设计费按建筑工程造价比例进行共同费用的分摊D

29、.专利权的转让价格按成本估价正确答案：D69、现场管理费的索赔包括承包人完成合同之外的额外工作以及由于发包人原因导致工程延期期间的现场管理费，现场管理费率的计算通常应采用的方法包括（）。A.原始估价法B.分部组合估价法C.地区平均水平法D.综合单价法正确答案：A70、关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法正确的是（）。A.规费是由县级政府和县级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B.规费由社会保险费.住房公积金和工程排污费组成C.社会保险费和住房公积金费率可以每万元发承包价的生产工人人工费和管理人员工资含量与建设单位所在地规定的缴纳标准综合分析取定D.投标人在投标报价时填写的规费应该按照规定标

30、准计算正确答案：D71、（2021年真题）按照形成资产法编制建设投资估算表，生产准备费应列入（）。A.固定资产费用B.固定资产其他费用C.无形资产费用D.其它资产费用正确答案：D72、编制预算定额人工日消耗量时，实际工程现场运距超过预算定额取定运距时的用工应计入（）。A.超运距用工B.辅助用工C.现场二次搬运用工D.人工幅度差正确答案：C73、在机械工作时间消耗的分类中，由于工人装料数量不足引起的砂浆搅拌机不能满载工作的时间属于（）。.有根据地降低负荷下的工作时间B.机械的多余工作时间C.违反劳动纪律引起的机械时间损失D.低负荷下的工作时间正确答案：D74、下列关于出让金、土地转让金的说法，正

31、确的是（）。A.土地使用权出让金为用地单位向被征收房屋所有人支付的土地所有权收益B.在有偿出让和转让土地时，政府对地价不作统一规定C.有偿出让和转让使用权，要向土地受让者征收土地增值税D.土地使用者应一次性按规定的标准缴纳土地使用费正确答案：B75、（2019年真题）某地拟建某市政道路工程，已知与其类似已完工程造价指标为600元/m2,其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的10%,50%,20%,拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用费差异系数为L10,L05,1.05,假定以人工、材料、施工机具使用费之和为基数取费，综合费率为25%,则拟建工程的综合单价为（）元/m2。A

32、. 507.00B. 608.40C. 633.75D. 657.00正确答案：C76、我国的工程造价管理体系中，（）是进行工程计价工作的重要基础和核心内容。A.法律法规B.工程造价管理标准C.工程计价定额D.工程计价信息正确答案：C77、（2013年真题）某拟建工程初步设计已达到必要的深度，能够据此计算出扩大分项工程的工程量，则能较为准确地编制拟建工程概算的方法是OOA.概算指标法B.类似工程预算法C.概算定额法D.综合吨位指标法正确答案：C78、垂直运输费的计算方法通常是（）。A.按照施工工期日历天数以“昼夜”为单位计算B.按照施工工期日历天数以“天”为单位计算C.按照施工工期日历天数以“

33、nf”为单位计算D.按照建筑面积以“天”为单位计算正确答案：B79、（2019年真题）根据现行工程量计算规范，适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是（）A.二次搬运费B.超高施工增加费C.已完工程及设备保护费D.地上、地下设施临时保护费正确答案：B80、下列关于设备购置费的说法，正确的是（）。A.进口设备原价一般指的是设备的出厂价格B.国产非标准设备单件生产.无定型标准，但可以通过市场交易获得其价格C.设备原价通常包含备品备件费在内D.在非标准设备原价的组成中，加工费指的是生产工人工资和工资附加费.燃料动力费和车间经费等，不含设备的折旧费81、2015年已建成年产20万吨的某化

34、工厂，2017年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用仅增大设备规模来扩大生产规模的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的A. 0.40.5B. O.60.7C. O.80.9D. 0.9-1.O正确答案：B82、关于施工合同工程价款的期中支付，下列说法中正确的是（）。A.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60%B.期中进度款的支付比例，一般不高于期中价款总额的80%C.综合单价发生调整的项目，其增减费在竣工结算时一并结算D.发承包双方如对部分计量结果存在争议，等待争议解决后再支付全部进度款正确答案：A83、关于垫资施工合同价款纠纷处理，下列说法

35、正确的是O。A.合同约定垫资利率高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的，按合同约定返还垫资利息B.当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理C.当事人对垫资利息没有约定的，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息D.垫资达到合同综合一定比例以上时为无效合同正确答案：B84、（2019年真题）关于合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是OOA.施工合同无效，但工程验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利

36、的正确答案：A85、（2021年真题）某项工程合同价12000万元，其中材料和设备占百分之50,已知预付款3600万元，起扣点是多少（）。A.7200B.6120C. 4800D. 9951正确答案：C86、在工程总承包的投标文件编制中，工程详细说明属于（）的内容。A.资格审查资料B.价格清单C.承包人建议书D.承包人实施计划正确答案：C87、有关法律法规政策变化引起的价款调整，下列表述中正确的是（）A.发包人应当承担基准日之前发生的.作为一个有经验的承包人在招标投标阶段不可能合理预见的风险B.如果有关价格（如人工.材料和工程设备等价格）的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中，则不再考虑法律

37、法规政策变化引起的价款调整C.对于不实行招标的建设工程，一般以建设工程开工前的第28天作为基准日D.承包人的原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律.行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，造成合同价款增加的，合同价款可以调整正确答案：B88、以下各项中不能作为企业管理费计算基数的是（）。A.人工费B.人工费和机具费的合计C.人工费、材料费和机具费的合计D.直接费89、设计概算经批准后需要进行调整，下列说法错误是(.超出原设计范围的重大设计变更需要调整设计概算B.超出基本预备费规定范围不可抗拒的重大自然灾害引起的工程变动和费用增加需要调整设计概算C.超出工程造价调整预备费的国家重大政

38、策性调走需要调整设计概算D.一个工程项目只允许调整两次概算正确答案：D90、某地2014年拟建年产40万吨化工产品项目。依据调查，某生产相同产品的已建成项目，年产量为10万吨，建设投资为8000万元。若生产能力指数为0.9,综合调整系数为1.1,则该拟建项目的建设投资是O万元。A.30643B. 32586C.31546D.39666正确答案：A91、某项工程合同价12000万元，其中材料和设备占百分之50,已知预付款3600万元，起扣点是多少()OA.7200B.6120C. 4800D.9951正确答案：C92、对投标人而言，下列可适当降低报价的情形是（）。A.总价低的小工程B.施工条件好

39、的工程C.投标人专业声望较高的工程D.不M承揽又不方便不投标的工程正确答案：B93、投资估算的主要工作包括：估算预备费估算工程建设其他费估算工程费用估算设备购置费。其正确的工作步骤是（）。A.B.C.D.正确答案：C94、（2019年真题）根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中，属于安全文明施工费的是OcA.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明费正确答案：B95、（2019年真题）国际工程投标报价中，对于当地采购的材料，其单价应为OoA.市场价格+运杂费B.市场价格+运杂费+运输保管损耗费C.市场价格+运杂费+采购保管费D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费正

40、确答案：D96、某建设项目静态投资为10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40%,第二年完成投资60机在年平均价格上涨率为佻的情况下，该项目价差预备费应为O万元。A. 666.3B. 981.6C. 1306.2D. 1640.597、（2017年真题）在计算预算定额人工工日消耗量时，包含在人工幅度差内的用工是。.超运距用工B.材料加工用工C.机械土方工程的配合用工D.工种交叉作业相互影响的停歇用工正确答案：D98、关于建设项目竣工验收，下列说法正确的是（）。A.单位工程的验收由施工单位组织B.大型项目单位工程的验收由国家发改委组织C.小型项目的整体验收由项目主管

41、部门组织D.工程保修书不属于竣工验收的条件正确答案：C99、某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%,贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（）万元。A. 200B. 500C. 520D.600正确答案：C100、最能体现信动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主耍包括()。A.工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息B.价格信息、工程造价指数和已完工程信息C.人工价格信息、材料价格信息及在建工程信息D.价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息正确答案：B101、与其他工程总承包方式相比，交

42、钥匙的优越性主要体现在()。A.节约投资B.能满足承包商的特殊需求C.有利于发挥承包商的主观能动性D.业主介入的程度比较深正确答案：C102、在进行国际工程投标报价时，国内派出工人人工日工资单价需考虑工人出国期间的总费用，其内容包括()OA.带薪法定假日、带薪休假日工资B.雇工招募和解雇应支付的费用C.工人上下班交通费D.工资预涨费正确答案：D103、根据建设工程质量管理条例的规定，供热与供冷系统的保修期为（）。A. 5年B. 2个采暖期和供热期C. 2年D.工程的合理使用年限正确答案：B104、当进行工艺流程方案选择时，应考虑的问题是（）。A.研究与项目产品有关的国内外工艺流程，分析比较其优

43、势和发展趋势B.研究拟采用的工艺流程是否符合节能和清洁的要求C.研究工艺流程各工序间的合理衔接，工艺流程应通畅、简捷D.研究拟采用的工艺流程是否与采用的原材料相适应正确答案：C105、发包人对承包人提交的现场签证予以确认或提出修改意见的时限是收到现场签证报告后的0小时内。A.24C.72D.96正确答案：B106、根据FlDlC施工合同条件，对于装运后付款的工程材料和设备款预支，付款条件是（）。A.已在生产地所在国内办理报关出口手续B.已运至工程所在国，并正在运往现场途中C.已在工程所在国办理报关进口手续D.已在生产地所在国装船，并运往工程所在国途中正确答案：B107、在编制规费、税金项目清单

44、时，出现计价规范中未列的项目，应（）。A.根据需要自行列项B.根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项C.上报省级政府或省级有关权力部门审批后列项D.不列项正确答案：B108、下列施工工人工作时间分类选项中，往往和工作内容有关，与所负担的工种量大小无关的有效工作时间.基本工作时间B.休息时间C.辅助工作时间D.准备与结束时间正确答案：D109、根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB50584的规定，下列的措施项目，需以“项”为单位进行编制的是（）。A.施工排水、降水B.冬雨季施工C.垂直运输D.大型机械设备进出场及安拆正确答案：B110,出料容量为50OL的砂浆搅拌机，每循环工作一次，需要运

45、料、装料、搅拌、卸料和中断的时间分别为120s、30s、180s、30s、30s,其中运料与其他循环组成部分交叠的时间为30s。机械正常利用系数为0.8,则500L砂浆搅拌机的产量定额为（）m3/台班。（lm3=100ODA. 27.43B. 29.54C. 32.00正确答案：C111、（2019年真题）根据2017版Fn）IC施工合同条件，关于物价波动引起的价格调整，下列说法正确的是（）OA.在通用条款中规定了调价公式B.调价公式不适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程C.调价公式中所列各项费用耍素的权重一经约定，合同实施过程中不得调整D.调价公式中的固定系数，在合同实施过程中可视情况调整正确答案：B112、在建设地点选择进行费用分析时，下列各项中