2023-2024一级建造师之一建建设工程项目管理题型总结及解题方法.docx

《2023-2024一级建造师之一建建设工程项目管理题型总结及解题方法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023-2024一级建造师之一建建设工程项目管理题型总结及解题方法.docx（127页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、姓名：学号：得分：1、建设工程项目管理信息系统主要用于项目的（）。（2012）A.投标报价B.合同管理C.技术资料管理D.目标控制正确答案：D2、FnHC合同中采用的解决合同争议的方式是（）。A协商B.调解C.争端裁决委员会D.仲裁正确答案：C3、关于施工质量计划的说法，正确的是（）。2014A.施工质量计划是以施工项目为对象由建设单位编制的计划B.施工质量计划应包括施工组织方案C.施工质量计划一经审核批准后不得修改D.施工总承包单位不对分包单位的施工质量计划进行审核4、在建设工程项目施工成本管理的措施中，最易为人们所接受和采用的措施是（）。A.合同措施B.经济措施C.技术措施D.组织措施正确

2、答案：B5、下列建设工程施工现场环境保护措施中，属于空气污染防治措施的是（）。A.禁止在施工现场焚烧油毡B.禁止将有毒、有害废弃物作土方回填C.工地临时厕所、化粪池采取防渗漏措施D.在声源处安装消声器正确答案：A6、在工程网络计划的执行过程中，监理工程师检查实际进度时，只发现工作M的总时差由原计划的2d变为-Id,说明工作M的实际进度（）。A.拖后3d,影响工期IdB.拖后Id,影响工期IdC.拖后3d,影响工期2dD.拖后2d,影响工期Id正确答案：A7、一般在工程初期很难描述，工作范围和性质，或工期紧迫，无法按常规编制招标文件招标时采用的合同形式是()。A.固定总价合同B.可调单价合同C.

3、成本加固定费用合同D.成本加固定比例费用合同正确答案：D8、建设工程项目的施工质量控制分为事前控制、事中控制和事后控制。下列选项中，属于事中控制的重点是()OA.落实质量责任B.监督施工进度C.控制工作质量D.坚持质量标准正确答案：C9、关于安全生产应急预案实施的描述，下列选项中错误的是（）。.各级安全生产监督管理部门、生产经营单位应当采取多种形式开展应急预案的宣传教育B.根据本单位的事故预防重点，必须每季度组织一次现场处置方案演练C.根据本单位的事故预防重点，每年至少要组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练D.生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划正确答案：B10、下列公式中，表

4、示赢得值法评价指标中费用偏差指标的是（）。A.费用偏差=已完工作预算费用-已完工作实际费用B.费用偏差=已完工作预算费用-计划工作预算费用C.费用偏差=已完工作预算费用/已完工作实际费用D.费用偏差=已完工作预算费用/计划工作预算费用正确答案：A11、根据建设项目工程总承包管理规范（GB/T50358-2005）,下列项目总承包方的工作中，首先应进行的是（）。2016A. ?进行项目策划B. ?召开开工会议C. ?任命项目经理D.A、进行项目策划B、召开开工会议C、任命项目经理D、施工开工准备正确答案：C12、下列质量控制工作中，事中质量控制的重点是（）。2018真题A.质量管理点的设置B.工

5、序质量的控制C.施工质量计划的编制D.工序质量偏差的纠正正确答案：B13、在应用动态控制原理控制建设工程项目目标时，落实加快工程施工进度所需的资金属于0措施。A.组织B.经济C.合同D.技术正确答案：B14、我国现行的施工质量计划的方式不包括（）。A.工程项目目标控制计划B.工程项目施工组织设计C.工程项目施工质量计划D.施工项目管理实施规划15、（2020年真题）关于建设工程施工现场环境保护措施的说法，正确的是OoA.主要道路应换土覆盖，定期洒水清扫B.施工现场必须使用预拌混凝土C.施工现场可以焚烧材料包装物D.搭设专用封闭通道清运建筑物内垃圾正确答案：D16、环保行政主管部门应在收到申请环

6、保设施竣工验收之日起（）日内完成验收。A. 15B. 30C. 45D. 60正确答案：B17、风险对于工程项目管理而言，是指可能出现的影响项目（）的不确定因素。.组织建设B.目标实现C.风险控制D.团队建设正确答案：B18、下列施工成本管理的措施中，属于组织措施的是Oo(2014)A.选用合适的分包项目合同结构B.确定合理的施工成本控制工作流程C.确定合适的施工机械，设备使用方案D.对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策正确答案：B19、建立健全施工质量(),加强施工质量控制，就是为了预防施工质量问题和质量事故，在保证质量合格的基础上，不断提高工程整体质量。A.环境体系B.安全标准

7、C.管理体系D.综合体系正确答案：C20、项目全寿命管理中，项目决策阶段的管理被称为()。.决策管理B.实施管理C.开发管理D.组合管理正确答案：C21、装配式建筑的混凝土预制构件出厂时，其混凝土强度不宜低于混凝土设计强度等级值的（）。A. 60%B. 75%C. 65%D. 70%正确答案：B22、实际费用法是工程费索赔中最常用的一种计算方法，该方法的计算原则是（）。A.以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据B.以承包商为某项索赔工作所支付的含税工程造价为根据C.以承包商为某项索赔工作所支付的直接工程费为根据D.以承包商为某项索赔工作所支付的直接费为根据正确答案：A23、根据建设工程施

8、工专业分包合同（示范文本），承包人应提供总包合同供分包人查阅，但可以不包括其中有关（）。A.承包工程的价格内容B.承包工程的进度要求C.项目业主的情况D.违约责任的条款正确答案：A24、施工方进度控制的任务是依据（）对施工进度的要求控制施工进度。A.监理规划B.施工任务委托合同C.施工任务单D.设计任务书正确答案：B25、下列项目信息中，属于组织类信息的是（）。A.合同管理信息B.前期技术信息C.工作量控制信息D.编码信息26、FTDIC简明合同格式适用于（）项目。A.投资较低不需要分包的建筑工程B.需要进行分包的建筑工程C.工作内容简单但建设周期较长的工程D.适合采用总价合同的建筑工程正确答

9、案：A27、职业健康安全与环境管理体系文件中，以体系标准中管理要素为对象编写的文件是OOA.质量手册B.程序文件C.作业指导书D.记录表格正确答案：B28、开展安全预评价工作，是贯彻落实（）方针的重要手段。A.质量第一，信誉至上B.企业负责，政府监督C.领导负责，群众监督D.安全第一，预防为主29、关于人工费控制的说法，错误的是（）。A.社会平均工资水平.生产消费指数是影响人工单价的主要因素B.加强劳动定额管理，提高劳动生产率是控制人工费支出的主要手段C.合理调节各工序人数安排，尽量做到一工多用，技术工与普通工工作交叉安排D.不断提高职工的业务技术水平，培养一专多能的技术工人正确答案：C30、

10、治理安全事故隐患时，需尽可能减少发生事故的可能性，如果不能安全控制事故的发生，也要设法将事故等级减低。体现了安全事故隐患治理原则中的（）。A.单项隐患综合治理原则B.冗余安全度治理原则C.事故直接隐患与间接隐患并治原则D.预防与减灾并重治理原则正确答案：D31、当业主方和承包商发生利益冲突或矛盾时，工程监理机构应坚持的原则是（）。.最大限度地维护业主的合法权益B.最大限度地维护承包商的合法权益C.在维护业主的合法权益时，不损害承包商的合法权益D.在不损害业主的合法权益时，维护承包商的合法权益正确答案：C32、关于施工方项目管理的说法，正确的是OoA.可以采用工程施工总承包管理模式B.项目的整体

11、利益和施工方本身的利益是对立关系C.施工方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程D.施工方项目管理的目标应根据其生产和经营的情况确定正确答案：A33、关于事故上报的程序，不正确的是OOA.安监部门每级上报时间不超过2小时B.只有较大事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安监职责的部门C.只有一般事故逐级上报至设区的市人民政府安全生产监督管理部门和负有安监职责的部门D.只有特别重大事故逐级上报至国务院安监部门和负有安监职责的部门正确答案：D34、在施工质量处理过程中，按照施工验收规范和相关的质量标准，并结合实际测量、试验和检测等方法,评价质量事故的处理是否达到预期目的，

12、是否依然存在隐患。这属于（）。.事故原因分析B.事故处理方案C.事故处理D.事故处理的鉴定验收正确答案：D35、采用成本加酬金合同，承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险，这些风险主要由业主承担，对业主的（）控制很不利。A.质量B.安全C.投资D.合同正确答案：C36、国家安全生产监督管理总局制定的生产安全事故统计报表制度规定，各级安全生产监督管理部门应在次月7日前（12月份报表，即年报于次年1月10日前）填报，报（）。A.上一级财务监督管理部门B.本级建设行政主管部门C.本级人民政府D.上一级安全生产监督管理部门37、编制施工预算时，若定额中仅给出砌筑砂浆、混凝土强度等级，而没有给出砂、

13、石子、水泥用量时，应根据砂浆或混凝土的强度等级，按()进行二次分析。A.定额附录的基本定额B.定额附录的砂浆配合比表和混凝土配合比表C.定额附录的调整明细表D.设计文件中的砂浆和混凝土配合比正确答案：B38、应用动态控制原理控制建设工程项目施工成本时，若将工程进度款作为实际值，则作为计划值的是()。A.工程合同价B.工程变更款C.工程索赔款D.工程结算价正确答案：A39、建设工程项目总进度目标论证的工作包括：项目结构分析：编制各层进度计划：进度计划系统的结构分析：项目的工作编码。其正确的工作顺序是()。A.一一一B.一一一C.一一一D.一一一正确答案：B40、关于施工现场食堂职业健康安全卫生管

14、理的说法，正确的是OoA.食堂制作间灶台及周边贴L8m高瓷砖B.食堂不需办理卫生许可证，但炊事人员须有健康证明C.除炊事人员和现场管理人员外，不得随意进入制作间D.食堂外设置敞开式泪水桶，并定期进行清理正确答案：A41、建设工程项目管理就是自项目开始到项目完成，通过（）使项目目标得以实现。A.项目策划和项目组织B.项目控制和项目协调C.项目组织和项目控制D.项目策划和项目控制正确答案：D42、项目人力资源管理的目的是（）。2014.提高员工的业务水平B.建立广泛的人际关系C.降低项目的人力成本D.调动所有项目参与人的积极性正确答案：D43、关于风险量、风险等级、风险损失程度和损失发生概率之间关

15、系的说法正确的是（）。A.风险量越大，损失程度越大B.损失发生的概率越大，风险量越小C.风险等级与风险损失程度成反比关系D.损失程度和损失发生概率越大，风险量越大正确答案：D44、下列选项中，不属于施工组织设计基本内容的是（）A.施工部署B.施工现场平面布置C.施工进度计划D.施工质量标准正确答案：D45、在项目总承包方的工作程序中，竣工验收、移交工程资料、办理管理权移交、进行竣工决算，属于（）的工作。A.施工阶段B.合同收尾C.试运行阶段D.项目管理收尾正确答案：A46、下列工程项目策划工作中，属于建设工程项目实施阶段管理策划的是（）。（2015真题）A.确定项目实施期管理总体方案B.确定生

16、产运营期设施管理总体方案C.确定项目风险管理与工程保险方案D.确定生产运营期经营管理总体方案正确答案：C47、属于编制工程建设监理实施细则的依据是（）。A.项目的合同文件B.施工组织设计C.项目招标文件D.工程建设监理规划大纲48、事前控制、事中控制和事后控制属于（）。A.三全控制原理B.PDCA循环C.三阶段控制原理D.质量的动态管理正确答案：B49、落实质量体系的内部审核程序，有组织有计划展内部质量审核活动的目的是（）.A.记载关键活动的质量参数B.反映针对不足所采取的纠正措施及纠正效果C.证明产品质量达到合同要求及质量保证的满足程度D.向外部审核单位提供体系有效的证据正确答案：D50、P

17、DCA循环中，（）是处置阶段的主要任务。A.明确目标并制定实现目标的计划方案B.展开工程的技术活动C.对计划实施过程进行各种管理D.对质量问题进行原因分析，采取措施予以纠正51、某混凝土工程在施工过程中，为了赶工，振捣疏漏致使混凝土密实度不能满足规定的质量要求，造成质量事故，从事故的责任来看，这属于（）责任事故。A.指导B.操作C.技术D.管理正确答案：B52、根据施工组织设计的管理要求，重点、难点分部（分项）工程施工方案的批准人是（）。2016A.项目技术负责人B.施工单位技术责任人C.项目负责人D.总监理工程师正确答案：B53、某建设工程项目采用施工总承包管理模式，若施工总承包管理单位想承

18、担部分工程的施工任务，则应（）O.通过投标竞争取得施工任务B.通过项目业主委托取得施工任务C.自行决定便可取得施工任务D.通过施工总承包单位委托取得施工任务正确答案：A54、关于建设工程项目总进度目标论证工作顺序的说法，正确的是（）。A.先进行计划系统结构分析，后进行项目工作编码B.先进行项目工作编码，后进行项目结构分析C.先编制总进度计划，后编制各层进度计划D.先进行项目结构分析，后进行资料收集正确答案：A55、在工程施工实践中，必须树立和坚持一个最基本的工程管理原则，即在确保工程（）的前提下，控制工程的进度。A.成本B.质量C.安全D.外貌正确答案：B56、招标人应当按招标公告或者投标邀请

19、书规定的时间、地点出售招标文件或资格预审文件。自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于（）天。A.5B.6C.7D.8正确答案：A57、当随机抽样方案合理且样本数量足够大时，在生产能力处于正常、稳定状态，质量特性监测数据趋于（）分布。A.标准B.正态C.均匀D.正弦正确答案：B58、关于工程项目质量控制体系的性质表述中，错误的是（）。A.建设工程项目质量控制体系是以工程项目为对象B.建设工程项目质量控制体系是建设工程项目管理组织的一个目标控制体系C.建设工程项目质量控制体系根据工程项目管理的实际需要而建立，随着建设工程项目的完成和项目管理组织的解体而消失D.建设工程项

20、目质量控制体系是一个一次性的质量控制工作体系，与企业的质量管理体系相同59、根据建筑施工场界环境噪声排放标准GB12523-2011,混凝土搅拌机夜间的噪声限值为（）dB。A. 55B. 60C. 65D. 70正确答案：A60、下列属于项目进度控制的管理措施的是（）。A.定义项目进度计划系统的组成B.编制资源需求计划C.改变设计理念D.引进数据处理设备正确答案：D61、下列建设工程安全隐患的不安全因素中，属于“物的不安全状态”的是（）oA.使用不安全设备B.造成安全装置失效C.个人防护用品的缺陷D.对易燃易爆危险品处理不当正确答案：C62、某土方工程，计划总工程量为4800m,预算单价为58

21、0元/立方米，计划6个月内均衡完成，开工后，实际单价为600元/立方米，施工至第3个月底，累计实际完成工程量3000立方米，若运用赢得值法分析，则至第3个月底的费用偏差为（）万元。A. -34.8B. -6C.6D.34.8正确答案：B63、国际上施工企业项目经理的任务仅限于主持项目管理工作，其主要任务是项目OOA.进度的控制和组织协调B.目标的控制和班组协调C.信息的控制和施工协调D.目标的控制和组织协调正确答案：D64、施工项目的专项成本分析中，“成本支出率”指标用于分析（）。.工期成本B.成本盈亏C.分部分项工程成本D.资金成本正确答案：D65、成本分析的基础是（）。A.分部分项工程成本

22、分析B.单位工程成本分析C.单项工程成本分析D.月（季）度成本分析正确答案：A66、建设项目工程总承包即使采用总价包干的方式，稍大一些的项目也难以用固定总价包干，而多数采用（）OA.变动总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.视情况而定67、若一个项目进度计划系统由总进度规划、项目子系统进度规划和项目子系统中的单项工程进度计划组成,则该项目进度计划系统是由的进度计划构成的计划系统。若一个项目进度计划系统由控制性进度规划、指导性进度规划、实施性进度规划组成，则该项目进度计划系统是由的进度计划构成的计划系统。（）A.A:不同功能：不同深度B.B:不同任务；不同功能C.C:不同深度；不同功能D.D

23、:不同深度；不同任务正确答案：C68、评价和诊断项目质量控制体系的有效性，一般由（）进行。A.项目监理单位B.项目管理的组织者C.项目咨询单位D.第三方认证机构正确答案：B69、（2016年真题）关于设计阶段项目管理的说法，错误的是（）。.设计阶段的项目管理是建设工程项目管理的一个非常重要的组成部分B.设计的质量宜接影响项目实施的投资、进度和质量C.由于设计费占建设总投资的比例小，业主方可以忽略对其进行管理D.设计的进度宜接影响工程的进展正确答案：C70、对水泥土墙支护施工过程质量进行检测试验的主要参数是（）。A.抗拔力B.完整性C.抗渗性D.锁定力正确答案：B71、关于承包人施工合同分析内容

24、的说法，正确的是（）。A.应明确承包人的合同标的B.分析工程变更补偿范围，通常以合同金额的一定百分比表示，百分比值越大,承包人的风险越小C.合同实施中，承包人必须无条件执行工程师指令的变更D.分析索赔条款，索赔有效期越短,对承包人越有利正确答案：A72、当协商和调解不成时，（）是解决国际工程承包合同争议的常用方式。.诉讼B.和解C.第三方担保D.仲裁正确答案：D73、建设工程项目进度控制工作包括：编制进度计划：调整进度计划；分析和论证；跟踪检查计划的执行情况，其正确的工作程序是（）。A.一0一-B.一（D一C.-一D.一一一正确答案：C74、建设工程项目的风险因素中，属于经济与管理风险因素的是

25、（）。A.人身安全控制计划B.工作流程组织C.工程施工方案D.组织结构模式75、绘制时间-成本累积曲线的环节有：计算单位时间成本；确定工程项目进度计划；计算计划累计支出的成本额；绘制S形曲线。正确的绘制步骤是（）。A.-B.-C.-D.-正确答案：B76、建设工程项目进度控制的主要工作环节包括：进度目标的分析和论证；进度计划的跟踪检查；进度计划的编制；进度计划的调整。其正确的控制程序是（）。A.一一B.一CD一一C.一一D.一一（D正确答案：A77、建设工程管理工作的核心任务是（）。A.项目的目标控制B.为项目建设的决策和实施增值C.实现工程项目实施阶段的建设目标D.为工程建设和使用增值正确答

26、案：D78、由于建设工程项目大量数据处理的需要，应重视利用信息技术的手段进行信息管理，其核心手段是()。A.基于局域网的信息管理平台B.基于互联网的信息处理平台C.基于互联网的信息传输平台D.基于局域网的信息处理平台正确答案：B79、施工成本的过程控制需制定规范化的过程控制程序，包括管理行为控制程序和指标控制程序，下列不属于管理行为控制程序的内容的是(?)A.收集成本数据，检测成本形成过程B.建立项目施工成本管理体系的评审组织和评审程序C.目标考核，定期检查D.制定对策，纠正偏差80、未经O书面同意，承包人不得擅自更换项目经理，承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。.

27、专业监理工程师B.设计单位C.发包人D.总监理工程师正确答案：C81、管理是由多个环节组成的过程，其中第三个环节是OoA.筹划B.决策C.提出问题D.执行正确答案：B82、编制成本计划时，施工成本可以按成本构成分解为（）。A.人工费，材料费，施工机具使用费,企业管理费B.人工费,材料费，施工机具使用费，规费和企业管理费C.人工费,材料费，施工机具使用费，规费和间接费D.人工费，材料费，施工机具使用费，间接费，利润和税金83、加强隐蔽工程质量验收是施工质量控制的重要环节，其验收程序的第一步是（）。A.自检B.填写隐蔽工程验收单C.通知监理机构D.约定验收时间正确答案：A84、重大质量事故是指，造

28、成（）万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。A.4000B. 3000C. 2000D. 5000正确答案：D85、编制项目管理规划大纲时，首先应进行的工作是（）。A.明确项目需求和项目管理范围B.确定项目管理目标C.分析项目实施条件D.确定项目管理组织模式86、大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证（）。A.总进度目标实现的可能性B.设计进度目标实现的可能性C.项目动用准备工作进度目标实现的可能性D.主体工程施工进度目标实现的可能性正确答案：A87、建设工程质量控制的目标是项目的适用性、安全性、耐久性、可靠性、经济性及与环境的协调性等方面满足建设单位需要并符合OOA

29、.工程合同要求B.质量监督机构要求C.国家法律法规及标准规范要求D.工程竣工交付要求正确答案：C88、关于施工承包合同中缺陷责任与保修的说法，正确的是（）。A.缺陷责任期自实际竣工日期起计算，最长不超过12个月B.缺陷责任期满，承包人仍应按合同约定的各部位保修年限承担保修义务C.因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期自竣工验收合格之日开始计算D.发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自承包人提交竣工验收申请报告之日开始计算正确答案：B89、设计任务委托的两种主要模式是Oo平行委托多个设计单位进行设计业主不委托设计单位，自行设计业主方委托一个设计单位或由多个设计单

30、位组成的设计联合体或设计合作体作为设计总负责单位业主自行设计主要部分，再视需要委托其他设计单位配合设计A.B.C.D.正确答案：D90、施工方在施工现场共有3台机械设备，2台自有，1台租赁。施工台班2000元/日，租赁费1500元/日,台班折旧费为1200元/日，由于非承包商责任造成承包商机械设备窝工5天，共索赔费按（）元计算。A.16500B. 18000C. 19500D. 27500正确答案：C91、为避免项目目标偏离的发生，还应重视（）的主动控制，即在此阶段分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素，并针对这些影响因素采取有效的预防措施。A.事前B.事中C.事后D.全过程正确答案：A92、

31、对于分包工程的安全生产责任的说明，正确的是（）。A.由分包商负主要责任B.由总包商负主要责任C.由建设单位负主要责任D.由总包商和分包商承担连带责任正确答案：D93、根据有关规定，逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府应急管理部门的事故是（）。A.特别重大事故B.较大事故C.重大事故D.一般事故正确答案：B94、建设工程项目管理规划涉及项目整个实施阶段，它属于()项目管理的范畴。A.施工方B.业主方C.监理方D.设计方正确答案：B95、编制施工成本计划时，施工成本可按成本构成分解为人工费、材料费、施工机械使用费、()oA.措施项目费和企业管理费B.直接费和间接费C.规费和企业管理费D.间接费、利

32、润和税金正确答案：A96、某网路计划中，工作N的持续时间为6天，最迟完成时间为第25天，该工作三项紧前工作的最早完成时间分别为第10天，第12天和第13天，则工作N的总时差是O天。.12B.8D.4正确答案：C97、建设工程管理工作的核心任务是（）。A.项目的目标控制B.为项目建设的决策和实施增值C.实现工程项目实施阶段的建设目标D.为工程建设和使用增值正确答案：D98、按照建设工程项目信息的分类,编码信息属于（）类信息。A.管理B.组织C.经济D.技术正确答案：B99、在项目实施过程中，设计方编制的设计工作进度应尽可能与招标、施工和（）等工作进度相协调。A.项目选址B.可行性研究C.物资采购

33、D.竣工验收正确答案：C100、在进行施工进度控制时，必须树立和检查的最基本的工程管理原则是（）oA.在确保工程质量的前提下，控制工程的进度B.在确保投资的前提下，达到进度、成本的平衡C.在确保投资的前提下，控制工程的进度D.在满足各参与方利益最大的前提下，控制工程的进度正确答案：A101、承包人需要更换项目经理的，应提前（）天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。A. 5B. 7C. 14D. 28正确答案：C102、关于施工成本分析的说法，正确的是()。.施工成本分析的实质是在施工之前对成本进行估算B.施工成本分析是科学的预测成本水平及其发展趋势C.施工成本分析是贯穿于施工成本管理

34、的全过程D.施工成本分析是预测成本控制的薄弱环节正确答案：C103、工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做出工作是()(2013)A.向监理工程师提出索赔证据B.提交索赔报告C.提出索赔意向通知D.与业主就索赔事项进行谈判正确答案：C104、建设单位应在工程竣工验收前()个工作日前，将验收时间、地点、验收组名单书面通知该工程的工程质量监督机构。(2013)A. 7B. 3C. 14D.15105、项目目标动态控制的纠偏措施，不包括（）。A.组织措施B.合同措施C.经济措施D.预防措施正确答案：D106、根据建设工程施工合同（示范文本）GF-2017-0201,项目经理因特殊情况授权其下

35、属人员履行某项工作职责时，应至少提前（）d书面通知监理人。A. 5B. 7C. 14D. 28正确答案：B107、如果一个进度计划系统由控制性进度计划、指导性进度计划、实施性进度计划组成。该进度计划系统是由（）的计划组成的计划系统。A.不同深度B.不同参与方C.不同功能D.不同周期正确答案：C108、项目竣工后，环保行政主管部门应在收到申请环保设施竣工验收之日起()日内完成验收。A. 10B. 15C. 20D. 30正确答案：D109、下列关于项目经理工作性质的说法，正确的是().A.建造师是一个工作岗位的名称，而项目经理是一种专业人士的名称B.项目经理应为合同当事人所确定的人选，并在通用合

36、同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项。C.项目经理在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程安全，但应在24小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。D.项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。正确答案：D110、针对事故发生的原因，提出防止相同或类似事故发生的切实可行的预防措施，并督促事故发生单位加以实施，以达到事故调查和处理的最终目的。此款符合“四不放过”事故处理原则的O原则。.事故原因未查清不放过B.事故责任人未受到处理不放过C.事故责任人和周围群众没有受到教育不

37、放过D.事故没有制订切实可行的整改措施不放过正确答案：DIlh某地下工程施工合同约定，10月份计划开挖土方量10000m3,合同单价为80元/m3；10月A. 18B. 16C.-18D.-16正确答案：B112、合同跟踪的对象不包括OOA.工程施工的质量B.工程的进度计划C.工程小组或分包人的工程或工作D.业主与监理的工作113、对于重要的或对工程质量有重大影响的工序，应严格执行（）的“三检”制度。2014A.事前检查、事中检查、事后检查B.自检、互检、专检C.工序检查、分项检查、分部检查D.操作者自检、质量员检查、监理工程师检查正确答案：B114、下列关于施工成本核算说法正确的是（）。A.

38、施工成本核算要求的归集“三同步”是指形象进度、产值统计、成本归集B.施工成本核算的对象一般为单项工程C.竣工工程现场成本由企业财务部门进行核算D.竣工工程完全成本由项目经理部进行核算正确答案：A115、工作D有三项紧前工作A、B、C,其持续时间分别为：A=3、B=7、C=5,其最早开始时间分别为：A=4、B=5、C=6,则工作C的自由时差为（）。.0B.5C.1D.3正确答案：C116、关于施工合同跟踪的说法，错误的是（）。（2015）A.承包单位的合同管理职能部门对合同执行者的履行情况进行跟踪、监督和检查B.合同执行者本身对合同计划的执行情况进行跟踪、检查和对比C.合同跟踪的内容和业主是否及

39、时给予了指令、答复等D.可以将工程任务发包给专业分包完成，并由专业分包对合同计划的执行进行跟踪、检查和对比正确答案：D117、质量管理的PDCA循环中，“D”的职能是（）。A.将质量目标值通过投入产出活动转化为实际值B.对质量检查中的问题或不合格及时采取措施纠正C.确定质量目标和制定实现质量目标的行动方案D.对计划执行情况和结果进行检查正确答案：A118、关于项目管理知识体系指南（PMBoK）指南中项目集和项目组合的说法，正确的是Oo2018真题A.项目组合的管理包括识别、排序、管理和控制项目等B.项目组合中的项目一定彼此依赖或有直接关系C.项目集指的是为有效管理，实现战略业务目标而组合在一起

40、的项目D.项目集中不包括各单个项目范围之外的相关工作正确答案：A119、采用工程总承包模式的大型建设工程项目，建设周期三年，其合同计价方式一般采用（）。（2015）A.固定总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.变动总价合同正确答案：D120、下列质量控制工作中，属于施工技术准备工作的是（）。（2015真题）A.明确质量控制的重点对象B.编制测量控制方案C.建立施工现场计量管理的规章制度D.正确安装设置施工机械设备正确答案：A121、运用动态控制原理控制建设工程项目进度时，第一步工作是（）。A.收集工程进度实际值B.进行进度目标的调整C.进行项目目标分解，确定目标控制的计划值D.进行工程进度

41、的计划值和实际值的比较正确答案：C122、关于索赔，下列说法正确的是（）。A.在合同索赔中，最主要的索赔依据是法律法规B.工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是提出提交索赔报告C.反索赔是防止对方提出索赔D.承包人向发包人的索赔请求，索赔文件首先应该交由工程师审核正确答案：D123、（2017年真题）编制设计任务书是项目（）阶段的工作。A.设计准备B.决策C.设计D.施工正确答案：A124、在应用动态控制原理控制建设工程项目目标时，落实加快工程施工进度所需的资金属于（）措施。.组织B.经济C.合同D.技术正确答案：B125、通过调查分析，了解有关情况，根据争议双方的有关合同作出

42、自己的判断，并对双方进行协调和劝说,仍以和平的方式解决合同争议，这是施工承包合同争议解决的（）方式。A.协商B.调解C.仲裁D.诉讼正确答案：B126、编制施工组织总设计时，在施工总进度计划确定之后，才可以进行的工作是（）。A.拟定施工方案B.确定施工的总体部署C.编制资源需求量计划D.计算主要工种工程的工程量127、基于()，为实现项目的进度目标，应充分重视健全项目管理的组织体系。A.项目管理的基本模式B.项目目标控制的静态控制原理C.组织是目标能否实现的决定性因素D.网络计划技术的要求正确答案：C128、关于赢得值法评价指标的表述，错误的是()。A.当进度绩效指数(SPI)1时，表示进度延

43、误B.当费用绩效指数(CPDVl时，表示超支C.当进度偏差(SV)为负值时，表示进度延误D.当费用偏差(CV)为正值时，表示项目运行节支正确答案：A129、某商品混凝土，目标产量500m3,目标单价700元，目标损耗4%,实际产量550m3,实际单价710元,实际损耗3%,则下列说法错误的是()。A.因为产量提高，使成本增加36400元B.因为单价提高，使成本增加5720元C.因为损耗率降低，使成本减低了3905元D.该混凝土实际成本364000元正确答案：D130、技术经济指标用以衡量（）的水平。A.科技创效B.技术管理C.组织施工D.管理施工正确答案：C131、建设项目工程总承包的基本出发

44、点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的（）。A.管理现代化B.施工机械化C.生产高效化D.组织集成化正确答案：D132、某工作有且仅有两个紧后工作C、D,其中C工作最早开始时间为10（计算坐标系，下同），最迟完成时间为18,持续时间为5天；D工作最早完成时间为18,最迟完成时间为20,持续时间为6天；该工作与C工作间的时间间隔为2天，与D工作的时间间隔为4天，则该工作的总时差为O天。A.3B. 4C. 5D.6正确答案：C133、项目进度控制的主要工作环节中，首先应进行的工作是()。A.编制进度计划B.定期跟踪进度计划的执行情况C.项目进度的分析和论证D.采取控制和纠偏措施正确答案：C134、()取决于各质量责任主体内部的自我约束能力和外部的监控效力。A.动力机制B.约束机制