钢管架搭建合同优秀.docx

《钢管架搭建合同优秀.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钢管架搭建合同优秀.docx（27页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、钢管架搭建合同优秀在生活中，越来越多人会去使用协议，签订签订协议是最有效的法律依据之一。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。钢管架搭建合同篇一甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）一、产品销售价格:1、产品价格以甲方的报价表为准。如遇厂家调价，甲方将提前天以书面形式通知乙方执行新价格。2、乙方应严格按甲方规定的产品批发参考价进行产品销售。二、合同结算方式:1、为保障本协议的顺利履行，乙方须向甲方缴纳保证金人民币元;保证金在本协议履行完毕后，乙方未违反本协议的相关约定，由甲方一次性无息退还乙方。2、甲、乙双方进行合同结算，乙方向甲方发出的订货

2、单传真件、复印件及甲方送货单等均可直接作为双方结算的依据。三、货物运输方式：1、乙方书面订货后,甲方在2-5日内将货物运送至双方协定地点。2.地点：甲方负责把货物送到乙方指定地点，产生的费用由甲方负责.第一条产品名称、价格及数量电子产品购销明细、单价及数量见附表一及详细报价单。此价格经双方认可，作为本合同的附件。第二条合同金额货物总额元整。第三条：付款方式乙方下订单后2天内，乙方向甲方货款。甲乙双方约定，乙方在本合同年度内向甲方进货不低于万，甲方出货前1天内，乙方将剩余货款金额划入甲方开立的帐户上。第三条交货地点及时间1、地点：甲方负责把货物送到乙方指定地点，产生的费用由甲方负责。2、时间：自

3、本合同签订且甲方收到预付款后日内。第四条交货条件如在交货过程中遇到问题，双方应本着互惠互利，精诚合作的态度协商解决。1、逾期交货：未经乙方允许逾期交货的，甲方逾期交货一天扣除除甲方逾期产品货款总额5%的违约金;甲方逾期10天未交货的，乙方可以拒收，同时有权解除合同。并按预付款的两倍要求甲方支付违约金。2、逾期取货：如乙方暂缓要货，甲方将收取按暂缓要货金额1%的仓储费用。若乙方暂缓要货超过15天应事先以书面形式取得甲方同意。第五条甲方责任1、甲方须保证产品质量，有质量问题的产品，甲方须负责更换或退货。2、按此合同交货日期，按时交货。本合同未尽事宜，经双方协商一致，可另行签订补充协议，补充协议与本

4、合同具同等法律效力。第六条乙方责任1、乙方已经通过的电子产品，在合同生效及执行过程中不得擅自更改。2、按此合同付款日期，按时付款。3、及时验货，乙方应在收到货物3天内验货完毕。本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效O本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份甲方：日期：甲方代表签字（盖章）：乙方：日期：乙方代表签字（盖章）：钢管架搭建合同篇二乙方：甲乙双方根据人小合同法等有关法律、法规规定，双方经过友好协商,甲方就项目的制作，委托乙方施工或加工，双方特订立如下合同。一、制作加工项目：二、制作加式价格：三、付款方式:本合同正式生效后，甲方预付乙方工程款的计人民币元制作中期甲方预付工程款的计人民币元。乙方制作

5、竣工，甲方验收全部合格后，支付乙方工程款计人民币元，余额作为质量保证金，保质期满后七日内付清。四、制作加工期限:五、制作加工保质期:双方商定该项目制作加式保质期为年，在保质期内，乙方在接到甲方通知后必须在24小时内安排工程技术人员到达现场进行查验及维修。若遇紧急情况（工程发生危险隐患、自然灾害、政府市政部门的紧急处理要求等），在接到甲方通知后，必须立即到达现场进行抢修、整固并尽最大可能尽快解除隐患。六、质量要求:七、安全责任:乙方应按照国家有关安全施工的有关规定，切实做好施工的安全、消防安全、人身及第三方财产安全工作。若在甲方指定场所施工，必须安排安全员监督，负责安全工作。若发生一切人身伤亡、

6、财产损失事故、甚至刑事责任、乙方应负全部责任、甲方不承担任何责任。八、违约责任：1、甲方应按合同规定条款支付乙方工程款。若发生拖欠情况，每延滞一天,应按支付款项的百分之一支付乙方违约金。2、乙方若末按合同规定条款和要求施工、若发生违约或超过制作加工期限的规定交货或竣工，每延滞一天，应按合同总金额的百分之一支付甲方违约金,若乙方超过制作加工期限七日以上的，除甲方的特殊原因或不可抗力因素外，则视作乙方无诚意履行合同。乙方除应退还甲方已支付的工程款之外，还应承担合同总金额的20%的违约金。4、乙方在甲方指定场所施工的应服从甲方派出人员及该场所有关管理人员的管理要求，提供和佩带好必要的证件，每天施工结

7、束后做好现场的清洁。不损害施工现场的建筑结构，若有损坏，除必须负责修复或赔偿。若发生重大事故，还必须对甲方的名誉损失承担经济赔偿，赔偿数额按事故大小、侵害程度等因素，由甲方按合同总金额的10-20%范围内确定赔偿金额。5、合同生效后，甲、乙方双方无论在施工中或施工后，不得向第三方泄露该合同的任何内容。若有发生，应承担泄露经济秘密的违约责任。双方商定违约金为合同总金额的20%o九、合同争议解决办法:若有未尽事宜，双方应本着友好合作精神，妥善协商解决，协商不成时,可通过本合同签定地人民法院诉讼解决。十、本合同壹式两份，甲、乙方双方各执壹份，自双方签定盖章后生效。十一、双方应向对方提供真实有效的资质

8、证明复印件备案。十二、本合同签定地点:十三、本合同签定日期:甲方：乙方:单位名称：（章）单位名称：（章）法定代表人：法定代表人：委托人：委托人：年月日：钢管架搭建合同篇三运输合同中托运人的主要权利包括：要求承运人按合同约定的时间安全运输到约定的地点;在承运人将货物交付收货人前，托运人可以请求承运人中止运输、返还货物、变更到货地点或将货物交给其他收货人，但由此给承运人造成的损失应予赔偿。今天本站小编就为大家精心准备了：钢管运输合同相关范本。具体内容如下，仅供参考，希望能帮助到大家！出卖人：武汉市洪山区新乐物资经营部合同编号：接到通知后必须于第二天8时前足量送到。三、质量标准：执行国家规定标准现行

9、国家标准法规定，由省或国家标准行政主管部门所属的产品质量监督检验机构执行仲裁检验。七、运输方式和费用负担：选择第_1_款。1、运费含在钢管单价中，由买受人委托出卖人将钢管运输至买受人指定收货地点。双方商定八、货款结算及时间：选择第_3一款。1 .当月货款当月25日前结清；2 .当月货款次月5日前结清；3 .其它方式九、担保条款（可另立担保合同）：无1、出卖人要求买受人提供担保的，买受人或第三人应该提供担保。2、担保方式为:1、保证2、抵押3、质押4、定金。3、依据中华人民共和国担保法需要进行担保登记的应依法办理登记。4、保证责任为2、连带保证责任。十、违约责任:出卖人责任：逾期交货的,按逾期交

10、货部分货款总值计算,每天偿付万分之四的违约金。的违约金2逾期付款的，每天偿付逾期付款总额万分之四的违约金，出卖人还可依据中华人民共和国合同法第94条、第167条之规定解除合同。市场价格波动时，根据市场情况可协商调整钢管价格。协商不成的，向出卖人所在地人民法院提起诉讼解决。协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。甲方：乙方：兹有甲方三十吨钢材预从出堆七里山脚运至山顶，预请乙方在十五天以内运完，如在规定期限内乙方将钢材完好运至目的地，甲方将支付给乙方运费11万元，如乙方在规定时间内不能将钢材全部运达，甲方将未运部份钢材按每吨2700元倒扣运费。在钢材运完1个月以内，甲方将全部运费支付给乙方

11、。甲方：乙方：年月日钢管架搭建合同篇四委托方（甲方）：受托方（乙方）：按照XXX的有关规定，甲乙双方本着互惠互利的原则和相互合作与支持的宗旨，就甲方委托乙方为货物运输代理等事宜，经友好协商达成如下协议。第一条甲方责任和义务1 .甲方最少在货物抵达前（船到港前三天、航班到港前24小时）通知乙方货物到达情况和提供有关文件，有关文件包括：海洋提单、空运提单、货物资料、报关和报检报验文件等，以便乙方安排换单和提前审核有关文件。2 .甲方委托乙方代理申报的进口货物，必须按照XXX海关、商品检验检疫及相关部门对于国家进口货物的有关规定，如实申报。3.甲方根据乙方要求，负责提供下列全部或部分单据和文件：报关

12、委托书、报检委托书;手册;正本提单、发票、箱单、合同;报关所需要进口许可证如系危险品，应提供相关文件;其他与进出口货运有关的单据和文件。由于甲方未能及时提供进口报关所需的全部资料;因甲方所提供的报关资料失实，而导致的延迟;遇到法定节假日或有关部门不能正常办公;（6）因港口要求和规定而必须输港的货物;(7)其它甲方及不可抗拒原因。5 .由于非乙方原因造成滞箱费、污箱费、修箱费等费用和责任，由甲方承担，乙方尽量协助甲方协商解决。第二条乙方责任和义务6 .乙方应及时、合理安排甲方所委托进口货物的的换单、申报、运输等事宜。7 .乙方应及时通知甲方有关报关进度、预计送货时间，以便甲方合理安排仓库装卸。8

13、 .乙方应积极协助甲方解决在报关过程中出现的各种问题和状况，包括文件的提供、解释、说明等工作。9 .乙方应以最快的速度完成清关工作，并按甲方的指示将货物送到指定地点。第三条费用结算1 .按照海关的有关规定，甲方应自行向海关缴付货物进口关税及增值税,特殊情况可以委托乙方代缴，但乙方不予以垫付。2 .甲方应自行交付到付运费(海运费和the、空运费)，特殊情况可以委托乙方代付，但乙方不予以垫付。若由于甲方不能提供进出口货物单据或用以缴纳进口关税及增值税的限额支票而产生的相关费用，如滞报金、滞箱费、港口费、滞纳金、转栈费等经甲方确认后由甲方承担。3 .如因各种原因乙方无法收到甲方应付之费用，则乙方有权

14、暂扣甲方委托乙方所管理的货物或属于甲方的业务文件，所造成的风险、责任及费用，乙方不予承担。4 .非甲方原因产生的特殊费用和责任，甲方不予以承担。5 .附进口货物运输费用报价。第四条结算方式乙方应于每月日前将本月帐目清单（如实报实销则提供发票）送交甲方，甲接到帐目清单核对无误后通知乙方开据正式发票，发票开据后日内付款。第五条货物灭损甲方未办理货物申明价值的，由于承运人或乙方的原因造成货物灭损的，按货物实际损失赔偿，但赔偿额最高按灭损货物毛重每公斤人民币元（国内航线）/国际美元（US$）（国际航线）计算。第六条检验运输过程中，允许托运单上甲方记载的货物件数、重量、体积与实际托运的货物存在略微差异。

15、货物准确的件数、重量、体积以乙方接收货物时乙方的检验为准。如果甲方对乙方的检验结果存在异议，可书面向乙方申请双方联合检验。如果联合检验的结果与乙方的检验结果有较大差异，检验费用由乙方承担，否则检验费用由甲方承担。如果货物准确的件数、重量、体积与甲方在航空托运单上记载的有较大差异，乙方有权选择拒绝承接该票货物的运输代理，由此导致的乙方的损失，甲方应负责赔偿。第七条担保为了顺利执行本协议，按时结清帐目，乙方应以人民币元或每张货运单元提供金或等值的房地产抵押等甲方认为满意的担保。第八条转让本协议所规定的乙方的权利和其它职责，未经甲方的书面同意，乙方不得将其全部或部分转让、或者授权给任何第三方。第九条

16、违约责任1.乙方未依本协议向甲方支付费用，或支付费用不完整的，乙方必须从支付期满日起，按应付款向甲方每日支付元。3.甲乙双方违反本协议造成对方损失的，按违约时的实际损失赔偿对方。第十条抵消依据法律或本协议约定乙方应支付甲方的违约金或其他款项将被视为甲方的可向乙方主张的债权，对该债权的实现双方同意甲方可以主张从甲方应支付乙方的本协议下的款项或其他甲方应支付乙方的款项中直接扣除直至抵消完毕,不足的部分乙方当然同意予以补足。甲方没有从应支付乙方的款项中扣除的并不应该视为甲方对主张该违约金或款项的放弃。第十一条解除1.甲方未及时、全面、正确履行合同约定之义务的，乙方将书面催告甲方予以正确履行，甲方在乙

17、方催告后日内仍不能整改到位的，乙方将有权解除合同。但该的权利乙方在日内未向甲方主张的，则该权利消灭。2 .若合同一方不能清偿到期债务或因其他原因进入破产程序，则另一方取得在书面通知对方后即解除合同的权利。甲方因进入经营困难的境地，使履行合同成为一种不可能或一种沉重的负担，则乙方应许可甲方有权解除合同。3 .为对等之目的，乙方未及时、全面、正确履行合同约定之义务的，甲方将书面催告乙方予以正确履行，乙方在甲方催告后日内仍不能整改到位的，甲方将有权解除合同。4 .合同解除后甲方提供给乙方的相关单据和文件乙方应当及时返还甲方,不得未经甲方同意擅自留存、复制。5 .尽管有上述之约定，在合同解除后若乙方尚

18、有甲方的业务正在进行的，乙方仍应当妥善予以完成，由此发生的费用甲方当然将按照本协议的收费标准向乙方支付相关费用。若因乙方违反本款的约定导致甲方受有损失的，则乙方应当负责赔偿。第十二条声明及保证甲方:1 .甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2 .甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3 .在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4 .甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约

19、束力。乙方:1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。5 .乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。6 .在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。7 .乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十三条保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或

20、部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为年。一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十四条不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。第十五条通知1 .根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的

21、通知和要求等，必须用书面形式，可采用(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。2 .各方通讯地址如下：第十六条争议的处理1.本合同受国法律管辖并按其进行解释。(1)提交仲裁委员会仲裁;依法向人民法院起诉。第十七条解释本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。钢管架搭建合同篇五甲方（需方）乙方（供方）一、产品品名、规格型号、数量及单价等甲方向乙方采购的钢材总需求量为hrb400gb/1499.2-20_；3、圆钢:gb/1499.1-20_；4、型材：具体品牌由甲乙双方另行协商。二、包装标准

22、以钢厂的原厂包装为标准。三、钢材采购计划、交货地点钢材采购数量和品规以甲、乙双方确认的甲方采购计划为准。甲方每月日之前以书面形式向乙方提供盖有甲方公章的下月度需求计划，具体分批次需求计划须提前三天以书面形式报至乙方，双方指定人员签字确认后生效。乙方按照双方确认的甲方采购计划将钢材送至项目所在地工地。乙方货到工地后甲方应随时派人验收（当天应完成验收）四、运输、装卸及费用负担乙方负责送货至甲方项目工地，所送钢材的出库吊装费、运输费均由乙方承担，加入货物单价一并结算。货到工地卸车及其费用由甲方负责承担，货到工地后的一切风险由甲方承担。五、钢材的验收标准与计量方式线材、螺纹钢、圆钢采用磅计验收，按过磅

23、计量交货，甲方可复磅，磅差在正负0.3%以内（含0.3%）,以乙方仓库出库计量为准。超出0.3%,按甲方的磅重为准。六、钢材配送、验收、签收乙方指定负责钢材配送服务，（身份证号码：）手机：；甲方授权本公司工作人（身份证号码：）手机：，负责钢材收货、验收、签收、价格确认，签收时该工作人员应出示身份证件。甲方安排其他工作人员收货时，应向乙方提交甲方出具的加盖其公章的授权委托书或者由甲方直接在收货单上加盖公章。凡是签收员签字认可的送货单，均视为甲方认可的有效结算凭据，乙方以此送货单与甲方结算钢材款。钢材运至指定的收货地点时，甲方应及时办理相关交接手续,钢材运至指定的收货地点之日起货物毁损、灭失由甲方

24、负责。七、结算价、结算方式及付款期限、付款方式1、结算价：螺纹钢、盘螺、线材以供货当天我的钢铁网”当日市场螺纹钢、盘螺、高线价格行情列表中对应钢厂及品规单价作为结算价;每逢星期六按前一日的结算单价执行，星期日按后一日的结算单价执行；遇单品规缺货或少货，按备注栏中加价执行；遇涨随涨，遇跌随跌；垫资利息从到货当日开始，按月息计算。2、货款的结算方式及付款期限、结算价格、逾期加价款;结算方式及付款期限:a：现款部分乙方货到甲方工地验收合格后，按第七条第1款结算价格在1日内支付乙方货款。b：垫资部分甲方须在X年X月X日办理付款手续，在X天内支付乙方全部货款及垫资利息。C:逾期加价款：逾期未能付清，除收

25、取正常垫资利息外，按每天每吨5元加收，直至付清全部货款为止。d.因乙方报给甲方的钢材价格及交易价格未包含税金，其税金按甲、乙双方交易额的17%由甲方承担，在甲方付清乙方全部货款并支付全部税金后由乙方向甲方出具发票。3、付款方式：甲方以现金、转账方式付款。4、如甲方不能按合同约定如期向乙方支付货款，乙方有权停止供货，由此引起的一切责任由甲方承担。5、乙方为本项目钢材的唯一供货商，甲方不能以任何理由从其它渠道进货,否则乙方有权终止合同。八、其它约定1、如甲方工地停工，乙方有权解除合同，甲方应在乙方最后一次送钢材之日起X天内付清所有钢材款（含垫资利息加价款）2、甲方计划、签收、对账等，加盖甲方印章或

26、者该项目负责人签字认可均有效。九、本合同在履行过程中发生争议或未尽事宜，双方另行协商。协商不成时，均可向乙方人民法院提请诉讼。十、本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效，合同有效期至本项目主体完工且所有款项付清止。本合同一式二份，甲乙双方各一份，具有同等法律效力。（以下为合同签章页，无正文！）甲方（签章）乙方（签章）法定代表人或授权代表（签字）法定代表人或授权代表（签字）签订时间：X年X月X日钢管架搭建合同篇六乙方（买方）：第一条材料交货地点：麻涌万科碧海蓝湾项目第二条供应规格和单价备注：价格按市场浮动调整。本合同单价为甲方供应到乙方工地指定地点落地价，（包括装卸费、运费）。如需要发票税款由乙方

27、提供，甲方负责开具发票。第三条付款方式及期限每月日前核对上月送货单据，乙方每月日前必须结清前一个月度的货款。因乙方原因拖欠货款，乙方应每日付与甲方总货款2%。的滞纳金。第四条双方责任和义务1 .甲方保证水泥砖的质量达到样板质量，如有不符合要求的，乙方有权拒绝收货，甲方并无条件进行更换，甲方提供送检砖块及资料。2.供货时间以乙方施工需要为准，乙方应提前12小时向甲方提供所需材料的规格、数量及其卸货地点等。甲方在规定时间内按乙方要求将货送达，如甲方没有送够乙方提供所需材料的数量导致误工，乙方有权要求甲方赔偿损失。3.甲方送货到场后，乙方应及时组织验收。第五条争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方

28、应协商向行政机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼、仲裁。第六条其他事项：1、本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。2、本合同及其附件具同等法律效力。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。3、本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。第七条本合同经甲、乙双方签字之日起生效。第八条此合同壹式贰份，双方各执壹份，均具有同等法律效力。甲方（章）：市XX公司乙方（章）：代表人:代表人：联系方式:联系方式：钢管架搭建合同篇七乙方（出租方）：根据中华人民共和国合同法等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等

29、自愿、互利互惠的基础上，为明确双方权利义务，经双方协商一致，特签订以下合同条款。本合同的租赁物为甲方建设工程施工用钢管，由甲方向乙方租赁。1、租赁期限暂定为。2、实际租赁期限从20年月日起至根据甲方实际需要时止。1、在租赁期限内，钢管所有权属于乙方，甲方仅对钢管拥有使用权。2、租赁期限内，乙方将钢管转让、抵押给第三方，应在转让、抵押事实发生之日起3日内书面通知甲方，甲方不因此丧失租赁物的使用权，如第三方在取得钢管所有权后要终止本合同或改变租金等，致使甲方使用钢管受到相应的限制，乙方应承担违约责任和相应的赔偿责任。3、租赁期限内，乙方不得就钢管与其他任何第三方签订租赁合同，将钢管重复出租，由于第

30、三方的行为致使甲方丧失钢管使用权或遭受其他损失的，乙方承担违约责任和相应的赔偿责任。甲方建设工程施工地点工地，为本合同租赁物使用地点。1、租金计算方式:2、相关费用：钢管由乙方负责运至甲方指定的地点，合同终止后由乙方负责运走，运输费用由乙方承担。甲方协调人员帮助乙方装运钢管。3、租金支付方式及时间:在租赁期限内，甲方负责钢管的日常维护修理工作，保证甲方正常施工的使用，期间所发生的维护修理费用，由乙方自行负担。（一）甲方的权利义务:1、租赁期限内，甲方对钢管行使使用权，排除第三方对钢管使用权的请求。2、甲方负责提供放置钢管的场地，提供钢管进场，退场的道路通畅。3、甲方应按照安全生产规范使用钢管，

31、尽量避免钢管在使用过程中的损耗。4、甲方按约定向乙方支付租金。（二）乙方的权利义务:1、乙方负责钢管的进退场运输工作，保证在合同约定的时间，将钢管运输到甲方指定的地点及听从甲方材料人员的安排及时退回租赁物品。2、保证提供的钢管为正规生产厂家生产，符合建筑工程钢管使用的行业规定，质量不存在任何瑕疵。3、提供钢管使用年限的证明（需出厂单）。1、双方确定钢管进场时间后，乙方未能按时送达钢管至甲方指定地点进行安装的，乙方应向甲方支付按照本合同租金总额日的违约金，直至实际送达之日。2、双方确定钢管退场时间后，乙方未能按时运输钢管离开甲方施工场地的,结算截止日为通知日，乙方还应承担由此产生的相关费用，此费

32、用按照本合同租金总额日计算，直至实际运离场地之日。3、钢管使用完毕后，甲方未能按约定支付给乙方租赁费用的，甲方承担责任。4、乙方提供的钢管质量不合格、超出使用年限或其他归责与乙方的原因,造成甲方员工工身损害或财产损失的，乙方承担全部的责任。1、本合同履行过程中出现不可抗力是指，合同签订之时不能预见、不能避免、不能克服的自然客观情况。2、合同履行过程中出现不可抗力情形，致使一方或双方不能履行合同约定条款时，不能履行方应在不可抗力情形发生之日起3日内向对方书面通知，在取得合法机关有效证明后，根据不可抗力对合同履行的影响程度，经另一方同意后，履行方可延期履行、部分履行或不履行合同义务，并可根据情况部

33、分或全部免除履行方责任。3、合同迟延履行所发生的不可抗力，履行方不免除责任，并必须承担迟延履行的违约责任。1、合同签订时，乙方向甲方提供钢管生产厂家名称，钢管使用年限证明和钢管出厂合格书。2、租赁期限内，未经乙方同意，甲方不得将钢管转租或转让、抵押给第三方，因此而造成的损失由甲方承担。3、租赁届满后，甲方通知乙方运离钢管，甲乙双方现场清点钢管数量，作为租赁结算凭证，乙方施行三包，包进出场车费，包损耗，包看管维护。凡因本合同履行产生的一切争议，甲乙双方通过友好协商解决争议。如协商不能达成一致，向甲方所在地人民法院提起诉讼。1、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。2、本合同一式三份，甲方执两份，乙

34、方持一份，同具法律效力。钢管架搭建合同篇八需方:钢管按过磅计量（供方所供货物厂家，由需方指定且尽可能便于供方供货）。每批交货的型号、价格、数量载明在送货单上，由需方代表签字确认,需方指定专人签收。上述任一收货人签收具有同等的法律效力。供方将货运到重庆某某工程项目工地内，下车费由需方负责。1、在需方提交送货计划时，重庆地区货物市场价的基础上（需方与供方共同确认价）a、现款时（供方货到五日内付款）不加价结算;b、月结加价210元/吨结算，每月30对账，次月18日以前付款;C、全垫资部分按所垫资金1%。每天结算，按实际天数计算。供方同意以上三种结算方式需方可根据付款情况任选一种。2、另外，供方代垫的

35、吊装费和运费，需方每吨按70元结算给供方。1、以需方代表签字确认的送货数量、金额为结算依据。供方所需刚才必须符合国家标准，并提供相关资料，需方每批钢材必须先检后用。如质监不合格，货到三日内通知供方，并提供具有法律效力的依据。供方负责退回来。制作的货三日内未通知则视为合格。若质检不合格，供方提供退货费用。因履行本合同发生争议，由双方当事人协商解决，或请重庆仲裁委员会仲裁。本合同一式肆份，供需双方各执两份，由双方签订之日生效。供需双方结清全部款物后，本合同自动失效。由本合同而产生的送货单、验收单及双方之间其他书面承诺均系之附件，与本合同具有同等法律效力。变更本合同条款应由双方协商条款，达成的补充条

36、款如有变更本合同条款时，本合同中相应条款自动失效。供需双方共同声明，认真审阅本合同所有条款以保证完全了解其详尽内容。本合同所有条款均系供、需方平等且完全协商一致达成。需方：供方:年月日钢管架搭建合同篇九需方：一、产品规格、数量和价格二、产品执行技术标准：执行发布的“中华人民共各国城镇建设行业标准三、交货地点、方式及费用负担：1、交货地点：2、运输：汽车运输。供方代办托运。运输费用由3、原则上需方应早于交货时间拾天向供方提出供货计划。4、货到交货地点需方负责卸货，供方现场指导配合。四、验收标准、方式及提出异议期限:货到交货地点由城方当场验收，签单数量即为结算数量,五、包装标准:配件:产品包装标准

37、按供方企业标准执行按需方材料清单配备必须的附属材料合同签订后，供方收到总价的30%,约结算方式及期限：万元的预付款后，在拾天之内按需方要求供货到施工现场，20天之内将全部货供到施工现场。货到验收合格后，于下月15日付清总合同的70%,其余30%在拾个月内支付20%,12个月内支付10%。六、如需担保、担保方可直接参与本合同的履行;并另立合同担保书，作为本合同附件。七、违约责任:1、供方不能按时交货或者需方不能按时付款，每延迟一天应由责任方承担预付款金额及就付货款金额的违约金。2、供方必须按供货清单供货到施工现场，并经监理及施工单位共同签认质量合格资料齐全。安装时供方需提供技术指导，否则因供方提供不及时或质量问题而造成工期延误的损失，由供方承担。八、解决合同纠纷的方式:双方应充分友好协商解决，如不能解决以诉讼方式解决。九、其他:本合同如有未尽事宜，可签定补允合同，补充合同与主合同一样，具有同等法律效力。需方：年一月日