规划测绘服务框架合同.docx

《规划测绘服务框架合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《规划测绘服务框架合同.docx（36页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、规划测绘服务框架合同合同编号：发包人：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局（业主）（建设管理单位）（备注：如无建设管理单位，则删除）承包人：本合同签订地点：广州市南沙区本合同签订时间：重要提示使用说明：1、下划线“”部分为根据项目的特点和条件填充的内容,本范本已预填写的内容可根据实际修改，如无内容需填写，请填“/”；2、有标明“口”的内容为可选择项，签订合同时按照项目实际进行选择，在相应的选项内打“J”，未打“J”项目则代表不在合同工作范围；3、标识为“备注”的，为解释性内容，请在正式合同中删除；4、以上划线和勾选内容（非承包人确定后可知信息）原则上为发包人内部确定范本阶段填写完毕,对承包人发

2、出版本原则上仅在可编辑窗格调整。5、其他条款内容一般按本标准版本执行。第一部分合同协议书发包人：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局（业主）（建设管理单位）（备注：如无建设管理单位，则删除）承包人：经公开招标，发包人确定承包人为规划测绘服务（备注：同中标通知书中载明的项目全称）的服务单位,中标通知书编号为：（备注:如无请删除）。根据中华人民共和国民法典等相关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就上述.规划测绘服务事项协商一致,订立本框架合同。第一条委托内容及要求（包括测区地点、面积，测区地理位置等）（备注：具体按招文/采购需求等发包人发出文件作相应调整）本合同的服务内容为规

3、划测绘服务工作,工作内容具体包括但不限于：（）现状地形图测量1、工作内容包括：对用地界线外扩50米范围内进行1:500地形图现状测量，调查用地地块周边土地权属和规划管理信息，并在地形图上叠加用地权属界线、规划路、规划河涌及周边用地等要素信息。2、工期要求办理期限：自任务单下发后10个工作日，具体如下：新测或修测1:500现状地形图工作办理时限为10个工作日，从项目实施单位收件后的第二天开始计时。注：涉及到项目用地测量面积较大或遇不可抗力因素时，工作办理时限由建设单位与项目实施单位协商确定。（二）规划放线测量1、工作内容包括：建筑场地现状地形图测量；建筑场地剖面图测量；有规划退缩要求的道路、河涌

4、、景观绿地及用地红线放桩测量；拟建建（构）筑物放线测量；管廊、地下工程、道路、景观绿地、河涌中线或边线主要要素点放桩测量；面积核算等。注：因各项目相关规划正在完善中，发包人保留在后期工作中视情况按有关规定调整范围和建设规模的权利，且承包人应无条件接受调整事宜,并按调整要求完成相关专业的工作。2、工期要求办理期限：自任务单下发后7个工作日。注：涉及到项目测量面积较大或遇不可抗力因素时，工作办理时限由建设单位与项目实施单位协商确定。（三）规划条件核实（规划验收测量）1、工作内容包括：测量用地范围内现状地形图；制作平面位置关系图；统计用地范围内的总建设规模；计算每幢建筑物的总建筑面积、基底面积、每层

5、建筑面积、每层不同使用功能部分的建筑面积，每幢建筑物总高度和每层高度；计算独立用地的公共服务设施的用地面积；计算道路宽度（包括现状道路和规划道路）；计算停车位个数；核对竣工图现场符合性；测量管廊、地下工程、道路、河涌、景观绿地工程中线（或边线）坐标；绘制有代表性的纵横剖面图；相关图纸套合及晒图等。2、工期要求办理期限：自任务单下发后15个工作日。注：涉及到项目测量面积较大或遇不可抗力因素时，工作办理时限由建设单位与项目实施单位协商确定。（四）套打地形图（五）（备注：可根据实际情况补充）第二条适用标准及成果要求（一）技术标准城市测量规范CJJT82011住建部2011年；2、卫星定位城市测量技术

6、规范CJJ/T73-2010；3、1:5001:10001:2000地形图图式DBJ440100T2302015;4、广州市城市规划管理技术标准与准则一建筑工程规划管理篇广州市规划局；5、广州市城乡规划技术规定广州市人民政府令第133号；6、采用广州2000坐标系、广州市高程系统；7、（备注：可根据实际情况补充。）如在本合同履行期间内本条款项下执行的技术标准及技术要求有新的规定，则按新的规定和要求执行，所发生的费用已包含在本合同约定的费用内。（二）成果文件承包人应交付的成果资料如下：1、现状地形图测量（1）彩色1:500现状地形图纸；（2）电子数据矢量文件光盘（Cad格式文件）；注：以上成果文

7、件需满足各阶段报批报建的需要，在此基础上，还需另提供一份纸质文档用于存档。2、规划放线测量（1）建设工程规划管理测量记录表；（2）建（构）筑物平面位置关系图；（3）建筑场地剖面图；（4）建筑场地现状地形图；注：以上成果文件需满足各阶段报批报建的需要，在此基础上，还需另提供一份纸质文件用于存档。3、规划条件核实（规划验收测量）（1）建设工程规划管理测量记录；（2）规划条件核实测量成果汇总表；（3）规划条件核实测量情况说明表；（4）规划条件核实测量平面位置关系图、立面图；（5）规划条件核实测量地形图；注：以上成果文件需满足各阶段报批报建的需要，在此基础上，还需另提供一份纸质文件用于存档。4、套打地

8、形图注：以上成果文件需满足各阶段报批报建的需要，在此基础上，还需另提供一份纸质文件用于存档。5、（备注：可根据实际情况补充）第三条服务期限及委托形式1、服务期限：本合同履行过程中满足以下任一条，即停止后续的委托业务。（1）自中标通知书发出之日起算满三年止（年月日至年月日）;（2）按本合同所涉及的全部单个委托项目的金额累计达到或接近合同暂定总额。2、在服务期满前已发出的委托，乙方均应按合同要求完成全部工作。3、发包人根据实际需要，与承包人协商开展的工作内容和工期、技术要求，并按单个子项工程为单位以工作任务单（格式见附件1）的形式委托承包人开展规划测绘工作，承包人在收到工作联系单后必须在7日内进场

9、工作，同时根据该次任务单拟定对应子项修正价合同稿（范本详见附件6）报发包人，完成修正价合同签订。工作任务单作为本合同附件，具同等法律效力。第四条合同价款、结算及支付方式（一）本框架合同（含税）暂定总价为元（大写：人民币）O该价格包括了完成本合同招标范围内所有内容的费用，包括但不限于人工费、材料费、设备使用费、设备进出场费、数据处理费、交通差旅费、安全文明施工费、技术服务费、报告编写费、各项管理费、及所有因规划测绘应交纳的政府规费、利润、税金、保险、风险费用等。承包人要综合考虑，未考虑报价项目视为含在其它单价中。（二）关于修正合同价的确定原则本框架合同签订后，根据项目实际需求,每个子项目单独签订

10、修正价合同（合同范本详见附件6）.签约工程量为根据项目需求的预计工程量，签约单价按以下原则确定：按国测财字（2002）3号计取，如国测财字（2002）3号没有的，则按测绘生产成本费用定额（财建（2009）17号）计取，按以上两份文件的价格，再乘以（1-折算下浮率）作为签约合同单价。以上2份文件均没有的项目，双方协商确定。（折算下浮率=（招标控制价-中标价）/招标控制价X100%=,保留小数点后两位小数）（三）结算方式：结算价按各子项修正价合同确定的合同综合单价包干，数量根据发包人对应单个子项目修正价合同下达的任务单开展相关工作并实际完成的数量计算，单价乘以数量之积即为各子项目合同规划测绘服务费

11、结算金额。最终结算总价以有审核权限部门的审核意见为准。（四）支付方式1、承包人按任务单（附件1）完成单个子项目工程向发包人提交经发包人确认合格的成果后支付至单个了项目合同签约金额的60%。2、承包人完成单个子项目工程向发包人提交已完成的单项工程量清单、结算材料等资料，经发包人书面确认（附件2）,发包人根据相关规定办理结算手续后，向乙方支付至单个子项目结算金额的100%。3、双方委托银行代付代收有关费用。承包人的收款账号为：（1）开户名：（2）开户行：（3）账号：4、上述款项的支付承包人均需按照发包人要求提前提供等额增值税发票及请款函，并需按广州市南沙区财政部门关于财政资金集中支付程序及发包人相

12、关管理办法执行，否则发包人有权不予付款。发包人在规定支付款项的时间内向财局申请支付，视为发包人已履行付款义务，因财局审核延误支付的，不视为发包人违约。同时，承包人不得因此而停止工作。如承包人向发包人提供的发票不符合本合同约定或法律规定，因此给发包人造成的一切损失由承包人承担。5、承包人应承担的所有违约金、赔偿金及各项费用，发包人有权要求承包人立即予以赔付或者从直接应支付给承包人的任何款项中予以扣除相应款项（而且不限于本合同项目）后再结算费用。第五条各方责任和义务（一）发包人1、按合同约定向承包人支付合同费用。2、向承包人提供相关的文件资料：自本合同签订后且送达工作任务单起一：个工作口内，发包人

13、向承包人提供有关资料和提出技术要求。3、为承包人开展工作提供便利条件。4、检查承包人在本项目工作中的进度和质量情况，并提出合理改进意见。（二）承包人1、承包人需具备完成本合同服务内容的相应资质、场所、人员、设备等全部能力条件，并确保的合同履行期间一直有效。2、按本合同规定的时间和数量提向发包人交付成果文件，并对其质量负责。资料装订规格必须符合档案归档规定。3、若提供的成果资料质量不符合国家技术规范、标准、规程及发包人的有关要求，承包人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。4、承包人应按照项目全面质量检查检验的要求配备必要的设备仪器、计算机、车辆等。在作业区域使用的仪器设备应按照有关要求进行检

14、测并合格，不得使用未经年检或检验不合格的设备用于作业。5、承包人承诺遵守发包人制订的关于工程建设管理的各项制度、规定和管理办法等。合同生效后，承包人应履行合同义务及职责，并视为接受及认同发包人制订的关于工程建设管理的各项制度、规定和管理办法，包括但不限于管理制度、工作指引（或作业指导书）、工作流程等。如承包人违反发包人相关制度、规定和管理办法等的，发包人有权依据相关制度、规定和管理办法等要求承包人承担违约责任及赔偿损失。6、承包人提供服务过程中应采取必要的安全生产、保险、环境保护、正面舆情等措施，自行妥善处理与内部员工等其他主体关系，确保不发生违规作业、人身伤亡、财产损失、违法犯罪等负面事件，

15、否则自行承担全部法律责任。承包人指派人员在执行本合同义务或上下班途中发生事故对发包人、第三方造成人身、财产损坏的，或承包人指派人员因自身疾病或其他意外原因造成伤亡的，承包人应及时处理，并承担相应的民事责任，发包人对此不承担责任。承包人撤场时须及时清理场地。7、发包人根据项目服务情况要求约谈承包人法定代表人的，承包人法定代表人应积极配合。8、因承包人原因未能有效履行合同约定或未能按发包人要求严格把关、认真履职的，经行政部门发现或提出问题经发包人确认后，发包人有权要求承包人承担相应违约责任，承包人对此无异议。9、承包人按发包人要求提供其他相关服务。10、本合同有关条款和补充合同中规定承包人应负的其

16、它责任。第六条违约责任1、由于发包人变更计划、提供资料不准确、未按期提供本合同服务工作中涉及的资料，致使承包人不能按期完成工作时，发包人应按承包人的实际情况顺延工作时间。2、承包人应按合同要求提供质量合格、符合国家规范要求的成果文件，并对成果文件负责。如需返工，承包人必须在发包人要求的时间内无偿返工，并符合约定条件。3、由于承包人原因，承包人未能按合同约定的时间或发包人的要求提交成果文件，发包人将书面告知限期整改；承包人未在期限内改正的，每逾期1日，应按合同暂定总额的万分之一向发包人支付违约金;由于承包人不配合、不整改或屡次整改不到位等违约行为影响项目推进的，发包人视其严重程度有权保留进一步追

17、究承包人违约责任的权利。4、因承包人测量结果数据质量导致发包人建筑规划验收不能通过，由承包人承担全部责任，发包人有权要求承包人退回已收取的全部款项，且追究因此造成的一切损失。5、在作业区域使用的一切设备应按照有关要求进行检测并合格，不得使用未经年检或检查不合格的设备用于作业，否则将按合同暂定总价翌承担违约责任，如造成发包人损失的，应赔偿由此对发包人造成的全部损失。6、承包人在履行合同过程中，对发包人提供的一切资料严格保密、妥善保管，不得对发包人的资料及文件用于本合同外的其它用途，不得外泄或丢失，非经发包人书面同意，不得变动任何材料信息。否则，承包人需向发包人支付合同暂定总额10%的违约金并按照

18、发包人要求进行整改。7、承包人未按合同约定全面履行的，发包人有权书面要求其进行整改，且承包人应按合同暂定总额的万分之一/次向守约方支付违约金。合同及相关管理制度对具体违约行为另有约定的，从其约定。8、本合同履行期间，因承包人原因造成合同提前终止或解除的，承包人除退还发包人已付的全部款项外，还应向发包人支付合同暂定总额退的违约金。9、如承包人有以下行为之一的，发包人有权立即单方面解除本合同，承包人应向发包人按合同暂定总额lfl%支付违约金，在收到解除通知之日起15日内退还发包人已支付的全部款项：（1） 承包人将本合同的全部或擅自将本合同部分分包给第三方，或让第三方借用其资质实际承担本合同的工作；

19、（2） 承包人提供伪造、变造工作成果或资料文件的；（3） 承包人不具备履行本合同约定事项的相关资质，或在合同存续期间存在缺少相关资质的情况；（4） 承包人不按合同约定全面履行的，发包人要求承包人整改，承包人拒绝整改或整改仍未达到发包人要求的；（5） 承包人法定代表人无正当理由拒绝约谈累计3次及以上；（6） 承包人未按合同约定逾期提供合格成果达30天及以上；（7） 承包人提交成果未能通过相关行政部门审批（如需）；（8） 其它违反法律法规、部门规章、行业性规范规定的行为。10、发包人向承包人发出解除或部分解除合同的通知后，合同解除或部分解除即生效，承包人必须在3日内停止被解除部分的工作，5日内配合

20、发包人完成工作和有关资料的移交，所交接资料必须完整。承包人无特殊原因未在规定期限内完成移交和撤出，或交接资料不完整的，发包人有权处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由承包人承担。因承包人拒交或延误交接现场工作和有关资料而引致发包人现场秩序受扰及其他方面的损失，发包人有权要求承包人赔偿有关损失。发包人在发出解除或部分解除合同的通知后，发包人即可委托新的服务方承接被解除部分的工作，承包人不得影响或阻碍新的服务方办理进场手续和相关工作。11、本合同承包人需赔偿给发包人造成的全部经济损失，包括但不限于违约金、赔偿金、律师费、诉讼费、仲裁费、调查费、财产保全费、执行费、差旅费、交通费、食宿费等

21、发包人实现债权的一切费用。12、上述所有需承包人赔付、退还的金额，承包人须在收到发包人书面通知10天内完成赔付、退还工作，承包人不予赔付、返还或者无款可扣的，发包人有权按照本合同约定向承包人进行索赔并要求承包人同时支付该款项的逾期利息（按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。13、违约金不足以补偿守约方损失的，违约方应承担全部经济责任和法律责任。14、承包人违约责任的认定方式及送达程序（1）认定方式：发包人依据整改通知单、督办通知单、通知、通报、会议纪要等书面文件，向承包人发出违约处理决定书，违约处理决定以发包人出具的违约处理决定书确定的内容为准。（2）送达程序：发包人以下列

22、方式之一将书面违约处理决定书送达承包人。1）承包人现场管理机构工作人员签收；2）承包人其他工作人员签收；3）发包人邮寄送达。（3）发包人发出的违约处理决定书一经送达承包人立即生效。承包人如有证据证明不应由其承担违约责任的，应在收到违约处理决定后3天内以书面形式向发包人提出异议并附上有关证据；发包人在收到承包人的异议后15个工作日内审核完毕且作出书面决定并通知承包人。承包人未在上述期限内提出异议的，视为同意违约处理决定书。（4）在任何索赔和争议期间，不论索赔是否有据，均不能免除承包人按合同约定履行义务，承包人不得以此拒不履行或拖延合同的履行，否则，导致发包人实际损失的，发包人有权解除合同并保留向

23、承包人的追索权。第七条履约担保口本合同不需要提供履约担保。回本合同需提供履约担保并满足以下要求：1、承包人应按中标价的10%向发包人递交履约担保；如果承包人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册的国有商业银行开具的不可撤销银行保函并符合要求，如承包人提供虚假银行保函或未经发包人同意前提下不符合前述要求，发包人有权取消其中标资格，并追究其法律责任。2、承包人应在合同签订当天提交承诺函，承诺最晚不超过合同签订之日起60天内向发包人提交满足要求的不可撤销及见索即付银行履约保函，否则承包人同意每延误1天，按5000元/天向发包人支付违约金，发包人有权从应支付的费用中直接扣除。3、

24、履约担保的有效期限从合同生效之日起直至项目竣工验收合格之日止；如承包人所提交的履约保函期限不能满足前述规定，承包人须在履约保函到期前一个月提前办理续保手续，发包人不为此支付任何费用。如承包人未按要求按期对银行保函续保，发包人有权暂停批准承包人的所有支付申请，直至承包人向发包人提交新的合法有效的银行保函时止。4、承包人未按上述规定递交履约担保且未经发包人同意，发包人将有权解除合同，承包人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。承包人给发包人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。承包人有异议的，可以向工程所在地向人民法院起诉。5、履约保证金管理具体按照南沙开发区有关规定执行，

25、如有最新的按照最新的规定执行。第八条建设管理单位的授权因项目建设管理需要，发包人（建设单位）有权委托建设管理单位（或代建单位）负责本工程的建设管理，承包人应服从建设管理单位（或代建单位）管理并配合其开展工作。发包人（建设单位）委托管理的权限、内容、范围等将另行签订书面合同予以明确，建设管理单位（或代建单位）按合同约定代表发包人（建设单位）履行项目建设管理职责。如本项目有建设管理单位（或代建单位），则本合同中所约定的有关承包人报发包人审核或确认等内容，均应按项目建设管理流程先由承包人报建设管理单位（或代建单位）审核确认，再由建设管理单位（或代建单位）报发包人（建设单位）批准后方可执行。第九条保密

26、条款及知识产权归属1、发包人对提供的资料和承包人提交的成果拥有知识产权和所有权。未经发包人书面同意，承包人不得将有关资料及成果向第三人转让或用于其他项目。如发生以上情况，承包人除承担由此给发包人造成的经济损失外，还应相应法律责任。2、承包人承诺，向发包人提供的内容、资料、服务等不会侵犯任何第三方的权利；若发生侵犯第三方的情况，由承包人承担全部的责任并自行处理相关纠纷，消除对发包人的影响。如发包人因此已向第三方承担任何形式的违约金、赔偿金或履行相应责任的，发包人在支付相应款项或履行相应责任后，可凭支付违约金、赔偿金或履行责任的证明直接向承包人追偿，承包人对此应予以认可。3、在本合同有效期内，发包

27、人利用承包人提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归发包人所有。4、在本合同有效期内，承包人利用发包人提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归发包人所有。5、在合同履行过程中及终止后，未经发包人的书面同意，承包人不得向外泄漏与本合同项目、本合同及发包人的业务和经营有关资料。第十条技术责任和经济责任1、承包人对本合同项下负有全部的最终技术责任和经济责任。在本合同执行过程中，不因发包人对承包人工作的任何接触、检查、确认与批准而减轻或免除承包人的任何责任。2、承包人确认，其已对合同生效之前发包人提供的全部资料和技术文件进行了仔细的检查、研究和考虑，也对合同生效后发包人将要提供和/或可能

28、提供的资料进行了评估和考虑。在此基础上，承包人已经完全了解、预计和接受了发包人已提供和/或将要提供的全部资料和技术文件存在和/或可能存在的瑕疵，并将自费进行补救。3、承包人在查阅协议文件或在本合同执行过程中，有责任对发包人提供的任何资料进行审核。如发现其中有任何缺陷，应第一时间通知发包人。如承包人未发现对于有经验的承包人应能发现的上述缺陷，并给发包人造成损失的，承包人应承担赔偿责任。第十一条其他事项1、发包人指派（联系电话：）为项目联系人，承包人指定（身份证号码：，手机号码：，邮箱：，微信号：）为项目联系人，负责本项目有关工作事项，并对双方往来文件进行签收。（备注：请务必填妥本款中的相关信息）

29、2、各方确认本合同中约定的联系方式真实有效，各方依此向对方发出的所有通知、文件、资料均视为送达。承包人变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知发包人。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。3、合同各方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料，均需当面交付或以在本合同中列明的地址、传真或电子邮箱送达。任何一方当事人向对方所发出的信件，邮政特快专递交邮后的第3日视为送达；发出的短信/传真/微信/电子邮件，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，视为进入对方数据电文接收系统即视为送达。若送达日为非工作日,则视为在下一工作日送达。一方当事人变更名称

30、、地址、联系人或通信终端的，应当在变更后3个工作口内及时书面通知本合同其它主体，本合同其他主体实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。4、由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同另一方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同另一方提供经不可抗力事件发生地区公证机构出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。遭受不可抗力的一方未履行上述义

31、务的，不能免除其违约责任。第十二条争议的解决1、本合同发生争议时，发包人、承包人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，任何一方均有权向工程项目所在地人民法院起诉。2、在争议的协商、调解、起诉过程中，双方仍应继续承担合同约定的各自的责任和义务，保证本合同工作和工程建设的正常进行。第十三条合同变更、解除与终止1、本合同如有未尽事宜，合同当事人协商解决，必要时可签订与本合同具同等法律效力的补充协议。2、本合同的变更必须由各方协商一致，并以书面形式确定。涉及调整合同价款的，严格按照广州市南沙区印发的工程变更管理办法或相关文件等规定执行。3、除法定或本合同另有约定外，任何一方

32、不得单方解除协议。4、除法定和合同约定外，有下列情形之一的，合同当事人可以解除合同：（1） 因不可抗力致使合同无法履行；（2） 因一方严重违约致使合同目的无法履行或实际履行已无必要；（3） 因一方违约致使合同目的无法实现。（4） 因政策调整或规划调整或征地拆迁等客观原因造成本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行的，发包人有权解除合同，并免除发包人违约责任，发包人无需就此对承包人给予赔偿，由发包人与承包人协商签订书面协议明确清算原则进行结算；（5） 因国家政策变化或受到相关主管部门处罚，承包人丧失履行合同能力的；5、各方就本合同解除协商一致的，可以解除合同。6、本合同当事人一方依法律规定

33、或本合同约定要求解除合同的，应当书面通知对方。7、本合同的权利和义务终止后，各方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助等义务。8、本合同的终止并不影响本合同项下未完成的其他在终止日前已产生的义务或权利。第十四条合同签订与生效1、本合同经合同签署各方法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖单位公章（或合同章）后生效。合同生效之后，双方一致同意就中标通知书/直接委托通知书/其他：（备注：填写确定委托事项的书面文件）发出之日起至合同生效之日期间按合同约定的履约行为予以追认。合同各方履行完成本合同规定的义务后,本合同自行终止。2、正本一式份，各方各执壹份；副本一式份，各方各执肆份，正副本具同等法律效力。（

34、此页为签署页）发包人：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局（业主）（盖章）法定代表人：委托代理人：地址：广州市南沙区翠瑜街13号彩汇中心11、12楼签订日期：详见合同封面。发包人：（备注：如无建设管理单位，则删除）（建设管理单位）（盖章）法定代表人：委托代理人：地址：签订日期：详见合同封面。承包人:（盖章）法定代表人:委托代理人:地址：邮政编码：电话传真详见合同封面。签订日期（备注：如承包人有多个主体，则按实际情况增加）第二部分合同附件附件1：测量工作任务单（格式）附件2：项目工程量清单附件3：南沙区建设工程项目廉洁责任合同附件4：中标通知书附件5：法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件附件

35、6：投标报价文件（如有）/合同费用计算书附件7：修正价合同（范本）附件8：承诺书、履约银行保函附件9：招投标文件关键页（备注：如答疑纪要、拟投入人员表及负责人资质、拟投入设备、联合体协议书、工期计划等）附件10：相关会议纪要及立项批文（备注：如项建/可研/初设批复等，无则本条删除）附件11：确定建设管理单位的批复（备注：如无则本条删除）附件12：相关管理制度（备注：如无则本条删除）附件1：测量工作任务单（格式）广州市南沙新区产业园区开发建设管理局编号:测量工作任务单*单位:为*（填写测绘工作用途），兹委托贵单位完成图）。项目完成后按照修正价合同的合同单价和实际完成工作量进行本单支 付。特此委托

36、。经办部门经办人：*,联系电话：*经办部门负责人：*广州市南沙新区产业园区开发建设管理局年*月*日阶段*区*地块的*测量工作（测量范围详见附件1示意附件1示意图（略）附件2项目工作量清单（格式）项目工作量清单项目名称：项目工程概况:序号测量内容计价单位工作量1E级GPSRTK测量I121:500数字化地形图测量幅3建设用地拨地定桩测量点4放线测量点总计工作任务单编号：经办人:期:附件3：南沙区建设工程项目廉洁责任合同南沙区建设工程项目廉洁责任合同发包人（委托人）：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局（业主）（建设管理单位）（备注：如无建设管理单位，则删除）承包人（受托人）：建设工程项目：建设工

37、程地点：广州市南沙区为贯彻落实国家、省、市有关廉洁规定，深化廉洁南沙自贸试验区建设，加强工程建设领域廉洁风险防控，构建亲清政商关系，营造风清气正的市场环境,根据中华人民共和国反不正当竞争法中华人民共和国招标投标法及其实施条例等法律法规及政策的规定，双方同意签订本合同。第一条本合同适用于南沙区政府财政资金和国有资金占控股或主导地位的公开招标建设工程项目，涵盖工程施工类及服务类合同。辖区范围内其他工程项目可参照执行。第二条发包人及其工作人员不得利用项目或职权为本人及亲属谋取不正当利益，包括下列行为：2.1 索取、接受或者以借为名占用承包人的财物，包括但不限于任何形式的礼品礼金、好处费、回扣、各种有

38、价证券、购物卡及其他支付凭证、房产、车辆、贵重物品等；2.2 接受承包人宴请（工作餐除外）及旅游、健身、娱乐等活动安排；2.3 向承包人报销任何应由自身承担、支付的费用；2.4 向承包人推荐分包人，推销材料和设备，要求承包人购买指定的材料和设备；2.5 私自为建设工程安排施工队伍，从事与建设工程有关的各种有偿中介服务;2.6 要求或者暗示承包人为本人或亲属的工作安排、职务晋升、经商办企业、出国出境、旅游、留学、探亲、定居等提供资助或便利；2.7 默许、纵容、授意亲属收受承包人财物，或从事与建设工程有关的材料和设备供应、工程分包、劳务等经济活动；2.8 其他利用项目或职权谋取不正当利益的行为。第

39、三条承包人及其工作人员不得通过商业贿赂等不正当手段谋取利益，包括下列行为：3.1 同意或主动向发包人及其工作人员提供第二条约定的禁止性行为；3.2 向与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其工作人员进行商业贿赂，包括但不限于任何形式的礼品礼金、有价证券、购物卡、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费，以及支付旅游费用、报销各种消费凭证等。3.3 接受与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其工作人员的商业贿赂。3.4 接受分包（工程分包、劳务分包等）单位、材料设备供应单位等单位及其工作人员的商业贿赂。3.5 其他通过不正

40、当手段谋取利益的行为。第四条发包人、承包人及双方工作人员不得违规干预或插手建设工程招投标活动，禁止串通投标（围标）等不正当竞争行为。第五条廉洁风险防控机制发包人、承包人双方均有义务建立健全廉洁风险防控机制，排查、梳理建设工程业务流程及关键工作岗位涉及的廉洁风险点，有针对性地逐项制定防控措施,加强对单位工作人员的廉洁教育，预警在先、防范在前，风险定到岗、制度建到位、责任落到人。发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，应及时给予提醒和纠正。第六条廉洁违约责任6.1 发包人及其工作人员违反本合同第二条和第四条规定，相关责任人应受到相应的党纪政务（纪）处分，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理；给承包人

41、造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。6.2 承包人及其工作人员违反本合同第三条和第四条规定，经有关主管部门查证属实或者经纪检监察机关认定违纪、经司法机关依法确定构成违法犯罪的,承包人应按次向发包人支付廉洁违约金（施工类建设项目合同价款2%且不超过IOO万元人民币，服务类建设项目合同价款5%且不超过50万元人民币）；给发包人造成经济损失的，还应承担相应的赔偿责任。同时，发包人有权：（1）如承包人的行为严重影响合同的履行或者严重干扰市场公平竞争营商环境，可单方解除主合同；（2）将承包人的履约评价评为不合格，并拒绝其参与发包人负责实施项目的投标或摇珠；（3）将有关情况报相关主管部门记录，作为企业诚

42、信评分考核，建议给予通报并向社会进行公示。第七条监督举报发包人、承包人均有监督举报的权利和义务，发现对方有违反本合同的行为，可向南沙区纪委监委举报。南沙区纪委监委将按照相关规定予以受理，鼓励实名举报，严查诬告陷害，对实名举报有功人员给予一定的现金奖励，对诬告陷害的依规依纪依法给予处理。南沙区纪委监委举报方式：来信举报:广州市南沙区凤凰大道一号南沙区纪委监委信访室,邮编511455；电话举报：，020-12388；网络举报：；二维码举报：廉洁南沙畦去渣您第八条其他约定本合同作为双方所签署主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。对项目涉及的廉洁问题,不受项目竣工验收、工作人员离职或退休等原因影响，

43、发包人、承包人仍应按合同约定承担相应的违约责任。本合同经双方签署后生效。发包人（盖章）：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局（业主）法定代表人/授权代理人（签字）：或党委书记/纪委书记（签字）发包人（盖章）：（建设管理单位）（备注：如无建设管理单位,则删除）法定代表人/授权代理人（签字）：或党委书记/纪委书记 （签字）承包人（盖章）：法定代表人/授权代理人（签字）：或党委书记/纪委书记（签字）签订地点：广州市南沙区签订时间：详见本合同封面。附件4：中标通知书附件5：法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件（合同正本需粘贴原件或复印件加盖公章）法定代表人证明书（参考格式）单位名称:单位性质:地址

44、:年月日年月日至成立时间:经营期限:统一社会信用代码:姓名：性别：年龄：职务:为我单位法定代表人，特此证明。单位：（盖章）日期：年月日（后附法定代表人身份证复印件正反面）（代表人身份证复印件正反面）附件6：投标报价文件（如有）/合同费用计算书附件7：修正价合同（范本）规划测绘服务修正价合同合同编号：发包人：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局（业主）（建设管理单位）（备注：如无建设管理单位，则删除）承包人：本合同签订地点：广州市南沙区本合同签订时间：规划测绘服务修正价合同发包人：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局（业主）（建设管理单位）（备注：如无建设管理单位，则删除）承包人：在已签订的规划

45、测绘服务框架合同（合同编号：详见附件1,以下称“框架合同”），以及发包人发出的本子项目工作任务单（详见附件2）的基础上，发包人、承包人根据中华人民共和国民法典等相关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则订立本子项目修正价合同。第一条工程概况1工程名称：2、工程地点：广州市南沙区3、工程规模：（具体项目以控规、可行性研究报告批复文件、初步设计审查和相关政府部门审查确定的建设项目、建设规模、建设标准等为准。）第二条服务范围本合同的服务内容为规划测绘服务工作，工作内容以发包人发出的本子项目工作任务单为准，具体要求按照框架合同约定。第三条合同价款（大写：人民本项目规划测绘服务修正价金额暂定

46、为：币。）合同清单详见附件2。第四条其他1、本合同未列明条款，均按框架合同执行。2、本合同经合同签署各方法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖单位公章（或合同章）后生效。合同生效之后，双方一致同意就工作任务单发出之日起至合同生效之日期间按合同约定的履约行为予以追认。合同各方履行完成本合同规定的义务后，本合同自行终止。3、正本一式份，各方各执壹份；副本一式份，各方各执肆份，正副本具同等法律效力。附件8：承诺书、履约银行保函（备注：如为不需提供保函项目，则本条删除）承诺函致：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局、*（如有建设管理单位）我司与贵单位签订*（合同编号：）（下称“合同”）。为保障合同的有效执行，我司承诺：1 .我司承诺在即日起60天内向贵单位提交满足要求的银行履约保函。如逾期未按要求提交,我司同意贵单位按照每延误1天,按5000元/天扣除违约金，相关款项从应支付给我司的服务费用中直接扣除；2 .我司同意贵单位可因我司没按要求在规定期限内提交银行履约保函而单方解除合同，且无需承担违约责任，我司承担由此造成贵单位及我司的全部损失和费用。