承包经营合同书范本(33篇).docx
《承包经营合同书范本(33篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《承包经营合同书范本(33篇).docx(75页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。
1、承包经营合同书范本(33篇)承包经营合同书范本(精选33篇)承包经营合同书范本篇1发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)担保方:(以下简称丙方)甲、乙、丙三方就乙方承包经营甲方承建的工程项目,丙方为乙方的承包经营提供不可撤销连带责任的保证担保事宜,经三方协商一致,订立以下条款,以资三方共同遵照履行。第一章总则第一条甲方已于年月日与(以下简称建设方)签订工程建设工程施工合同,为便于该工程施工,甲方特成立湖南建筑工程有限公司项目经理部。第二条甲方经公司内部人员招投标,同意乙方以包工、包料、包安全、包质量、包文明施工、包违约责任、包项目盈亏的承包方式,承包经营湖南建筑工程有限公司项目经理部
2、。第三条本合同签订并生效后,甲方委任乙方为湖南建筑工程有限公司项目经理部的负责人,乙方有权依照本合同的约定,自主经营该项目经理部。第四条乙方确认,已完全了解和认可甲方与建设方签订的工程建设工程施工合同,并确保有能力履行甲方向建设方所应承担的各项权利和义务,承担该项目的全部经营风险。第二章承包内容第五条承包范围:甲方与建设方签订的建设工程施工合同及补充协议等文件的所有责、权、利。第六条承包方式:包工、包料、包安全、包质量、包文明施工、包项目债权债务、包违约责任、包项目盈亏的总承包方式。第七条承包期间:自本合同签订之日起至甲乙双方按本合同约定对本项目结算完毕之日止。第八条承包费用:乙方按承包工程项
3、目结算总价款的%(其中承包费为%;税金为%)向甲方支付承包费。第九条承包费的支付时间及方式:甲方在建设方支付的每笔工程款到账时,按本合同第八条的约定扣除承包费用。甲方在扣除承包费用后,向建设方出具建安发票。第三章承包管理第十一条鉴于建设工程的特殊性,为防范甲乙双方在施工期间出现经营风险,达到甲乙双方承包双赢的经营目的,甲方有权对乙方承包的工程项目进行管理,乙方有权在甲方的管理下自主经营。第十二条人员管理:1、甲方负责委派公司的项目经理、财务员、安全员、施工员、质检员、材料员、资料员、结算员到乙方项目经理部,协助甲方管理该工程项目的相关工作;2、除项目经理、财务员以外,其他甲方负责委派的人员,乙
4、方有权另行选择外聘有经验、有能力、有责任心的高素质人才作为项目经理部的相关管理人员,但乙方外聘的以上管理人员,需经甲方考核并备案后,方可聘任进行相关工作;3、甲方委派的管理人员在乙方项目经理部工作期间的工资、劳保福利、工伤事故等费用,由乙方负责并承担;4、乙方有权自主外聘项目经理部的其他管理人员,并自行承担所有费用。第十三条工程款及财务管理:1、未经甲方的书面授权,乙方无权以任何形式直接从建设方支取工程款,该项目的所有工程款项,必须经甲方指定的银行账户流转,甲方发现乙方私自从建设方收取工程款项的,有权从建设方下一笔支付的工程款中扣回,并有权直接扣除或向乙方追究私自收取工程款金额的5%的违约金;
5、2、甲方有权对乙方使用工程款的情况进行监督、审查,乙方需在使用工程款的前三个工作日向甲方申报工程款使用计划,除乙方项目经理部的管理费用以外,甲方原则上需将工程款直接支付给收款人;3、乙方每月28日前需向甲方书面申报工程款的回款计划、项目负债情况、项目负债的还款计划;4、在甲乙双方就本合同最终结算完毕之前,建设方所支付的工程款必须专款专用,未经甲方书面同意,乙方无权将工程款挪用该工程项目以外的其他用途,否则,甲方有权从下一笔工程款中直接扣回,并有权直接扣除或向乙方追究私自挪用工程款金额的5%的违约金;5、甲方需为乙方提供良好便捷的服务,在工程款到帐后且乙方申报工程款使用计划后,及时审查,并按照工
6、程款支付的轻重缓急,原则上在三个工作日内支付给各收款单位;6、乙方需建立、健全项目经理部的财务管理和制度,甲方委派的财务人员负责管理乙方的财务,该财务人员有权监督、审查乙方对工程款的使用计划、使用情况,以及该项目的资产负债情况。第十四条公章管理:1、甲方负责向乙方提供项目经理部公章一枚,该公章经甲方备案后交由乙方使用,乙方承包的项目经理部对外所发生的生产、经营活动,需加盖甲方备案的公章确认后方可发生法律效力;2、甲方提供的公章,由甲方委派的财务员进行管理,项目部合同及其他文件的盖章签署,需由公章管理人员审查、登记后方可进行;3、未经甲方书面授权,乙方无权私自以项目经理部的名义刻制公章,否则,甲
7、方有权追究乙方的法律责任,并要求乙方承担由此造成的损失。第十五条合同管理:1、乙方需建立、健全合同管理制度,乙方以项目经理部的名义对外签订任何包括但不限于合同、承诺书、担保书等,均需交由甲方审核同意并备案后,方可签署。不论甲方是否同意签署,由此所发生的任何经济、法律责任,均由乙方自行承担,给甲方造成损失的,乙方负责予以赔偿;2、未经甲方书面同意,乙方无权以项目经理部的名义对外签订包括但不限于借款合同、担保合同等与工程施工无关的书面协议。第十六条项目管理:1、乙方需认真、负责的全面管理好该工程的所有施工工作,安全生产,依法、依规进行施工,维护和树立甲方的良好形象,甲方负责委派项目经理协助乙方负责
8、管理该工程的具体施工工作;2、乙方应及时、妥善处理施工现场以及项目经理部与他人发生的各类纠纷,尽量避免和减少各类损失的发生,并负责承担由此给甲方造成的损失;3、乙方需严格按照甲方与建设方签订的施工合同的约定履行各项义务,行使各项权利,避免出现违约行为;4、乙方应认真做好施工期间的签证、索赔、工程延期等工作,完善和弥补施工合同签约时所存在的对甲方的不利因素,争取创造最大的经济效益,避免出现亏损。第四章双方的权利和义务第十七条甲方的权利和义务:1、为乙方的施工提供优质、高效、便捷的服务;2、协助乙方与项目的建设方和其他各部门进行工作联系和业务沟通;3、协助乙方处理质量事故和安全事故;4、协助乙方组
9、织项目的工程竣工验收;5、为项目部及时传达和转发有关部门的文件和要求;6、每月定期对乙方的工程进行质量、安全等方面进行指导、监督和检查;7、甲方有权随时对乙方的施工进行有必要的监督管理,该管理包括但不限于工程款的流转、工程施工进度、工程款的支付情况、项目部的资产与负债情况、工程的文明与安全施工等;8、甲方有权按本合同的其他约定对乙方进行专项管理。第十八条乙方的权利和义务:1、维护甲方的公司形象和声誉,对其承包的工程的工期、工程质量、安全与文明施工等,均需达到建设方和相关管理部门的规定要求,对不符合要求的项目,必须及时予以整改,直至达到相关要求,且自行承担整改费用;2、接受和配合甲方及建设方以及
10、上级主管部门对工程进度、工程质量、安全与文明施工等的监督与检查;3、承担建筑法及其他相关法律、法规的相关责任;4、承担施工期间以及施工完成之后的各项工作,该工作包括但不限于工程竣工验收、工程的结算、工程的维修、工程所有债权债务、工程的安全事故等,并承担相应费用;5、承担甲方与建设方为该工程项目签订的所有合同及其他文件的债、权、利;6、承担本合同约定的相关专项权利和义务。第五章合同的解除第十九条甲乙双方在本合同以下约定的条件成就后,任何一方均有权单方解除本合同。除此之外,除非甲乙双方协商一致解除本合同,任何一方均不得在本合同约定之外单方解除合同。第二十条甲方解除合同的条件:1、乙方私自在甲方指定
11、的工程款收款账户之外流转工程款达两次或者金额累计达壹佰万元以上的;2、乙方承包的工程给甲方造成两起以上诉讼、或者诉讼金额在壹佰万元以上,且乙方无力自行协商解决的;3、乙方拖欠甲方承包费用超过三个月未支付的;4、乙方承包施工的工程项目因安全事故、质量事故等原因,造成甲方上质量简报、停工整改、不良行为记录等两次以上的;5、乙方因拖欠民工工资或其他欠款,出现投诉、影响甲方公司的正常运转或者被媒体曝光等不良影响达两次以上的;6、乙方未按本合同的约定接受甲方的管理达两次以上的;7、乙方将工程款挪作工程以外的用途达两次以上或者金额累计达壹佰万元以上的;8、乙方承包的工程项目的建设方、监理方或者其他职能部门
12、书面提出解除乙方职务的文件,且经协商乙方确实不能承包经营该工程项目的;9、乙方承包的工程项目有证据证明将要出现亏损的;10、乙方主动提出或者其行为已证明其无力完成承包工程项目的;11、乙方严重违反本合同或者甲方与建设方签订的合同、文件的;12、乙方的施工行为严重违反我国建筑法等相关法律、法规的。第二十一条乙方解除合同的条件:1、擅自与建设方签订除施工合同以外的补充合同或者其他有损乙方利息的书面文件的;2、无正当理由扣除乙方除承包费(含税费)以外的工程款达两次或者金额累计达壹佰万元以上的;第二十二条任何一方按本合同的约定提出解除本合同的,甲方均需成立工作组接管该工程项目,并确保工程的顺利进行。第
13、二十三条甲方在接管该工程项目后7个工作日内,应该派专人与乙方办理结算事务。如因乙方的原因造成甲方解除合同的,乙方仅有权收回对该承包工程的实际投入(应按实扣除乙方施工期间出现的亏损、负债、各项违约责任等),甲方在工程完工且工程结算款到账后14个工作日内返还给乙方。如因甲方原因造成乙方解除合同的,甲方应向乙方返还对该承包工程的实际投入(应按实扣除乙方施工期间出现的亏损、负债、各项违约责任等),并按返还金额的3%向乙方支付补偿金。第六章合同的结算第二十四条乙方承包的工程结算总价款到甲方公司后,甲乙双方办理本合同的结算事务。乙方应根据该工程的资产负债情况向甲方提交结算报告,甲方应在14个工作日内审计完
14、毕。甲方扣除乙方应缴纳的承包费、税费、应付款、赔偿金、违约金等费用后,余款在结算完毕后14个工作日内全额支付给乙方。第七章合同的担保第二十五条本合同项下所发生的包括但不限于承包经营项目的亏损、承包费、税费、材料及民工工资等欠款、赔偿金、违约金、甲方实现债权的费用等,由丙方为乙方向甲方提供不可撤销的连带责任的保证担保。第二十六条丙方的担保期限为本合同签订之日起至本合同结算完毕满两年之日止。第八章其他约定第二十七条乙方承包期间,其他第三方因该工程项目向甲方提起诉讼的,乙方应及时采取有效的措施解决争端。如乙方无力解决争端,造成法院冻结甲方银行账户(基本账户)、冻结甲方银行账户资金及其他资产、或者扣划
15、甲方银行账户资金及处置甲方资产的,乙方和丙方应在法院采取强制措施之日起三日内向甲方提供相等的资金作担保。乙方和丙方不能提供相等的资金作担保的,应按冻结、扣划资金额度或者处置资产价值的日千分之三,向甲方支付自法院采取强制措施之日起至乙方向甲方赔付之日止的赔偿金。甲方为诉讼所另行支出的全部费用由乙方承担。第二十八条甲乙丙三方在履行本合同期间发生纠纷,三方应先协商解决,协商不成,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第二十九条本合同一式三份,三方各持一份,各方签字(盖章)后生效,并具有同等法律效力。甲方(公章):乙方(公章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):一年月一日年一月日丙方:年月
16、日:承包经营合同书范本篇2发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)营业执照号:身份证号码:为了明确发包方和承包方之间的权利义务关系,经双方友好协商,同意对四川昊祥建筑劳务有限公司分公司实行承包经营,特签订本合同,以资共同遵守。第一条承包内容承包方为分公司的经理,从事地区的劳务承包工程,承包方不得从事其他经营业务。第二条承包期限承包期从年月日起至年月日止。分公司单独建账,独立核算,盈亏由承包方享有或承担。第三条承包指标在承包期限内承包方向发包方每年上缴承包费计人民币元,在每个承包年度第第四条发包方的权利义务4.1负责协助刻制分公司的工章,分公司账户的开立和注销,参与分公司的财务管理(财务
17、人员由发包方派驻,其所有费用由承包方承担)。4.2发包方根据需要派人员到承包方处理事务,其所派人员的差旅费、生活费、业务往来费等各项费用均由承包方承担;如发包方所派人员常驻承包方,其常驻人员的工资(具体工资另行协商)、生活费、差旅费等全部由承包方承担。4.3发包方认为承包方工作不力或有损发包方利益或承包方未按本协议履行其义务时,发包方有权收回提供给承包方的手续,并撤销对承包方的授权。第五条承包方的权利义务5.1 承包方必须健全生产、财务管理、工资、劳保福利等制度。承包方每月向发包方申报分公司财务报表;发包人定期审核分公司的各项业务往来。5.2 承包方的生产活动不得违反国家的法律。在承包期间如发
18、生工伤事故,承包方应按照国家的有关规定处理,所有费用由承包方承担。5.3 3承包方应按时向国家纳税。承包方对承包期间形成的债权债务负全部责任。5.4 承包方享有自主经营权,有权自行招聘职工,有权根据职工的工作效率、身体条件、劳动态度、执行纪律好坏等情况,决定职工工资的多少,调整工作和辞退职工。5.5 承包方在承包经营的全部资金由承包方自筹(含分公司申请执照时所需的费用、房租等等),承包方在分公司内所添置的各项设备、家具用具和所有财产属承包方所有。5.6 承包方应提供甲方认可的具有一定身份和地位的第三人出具的承包本协议约定的分公司的担保书。5.7 承包方向发包方出具安全承诺书、保证按月发放工人工
19、资承诺书作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。第六条违约责任6.1 若承包方在承包期间因自身原因违约或者给发包方造成损失,除足额赔偿发包方外,还应支付发包方违约金万元,并承担由此造成的差旅费、律师费等合理费用。第七条合同解除发生下述情况之一,发包方有权解除本合同。7.1 承包方未按第一条规定的承包内容而从事其他经营活动的;7.2 承包方未按期上缴承包费的;第八条争议解决因履行本合同发生的争议,双方尽量友好协商解决,如协商不成,由发包方所在地人民法院管辖。第九条其它本合同自年月日生效,承包期满自然失效。双方在合同期内形成的债权关系,不因合同期满而消失。第十条本合同如有未尽事宜,应由双方共同
20、协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式四份,甲乙双方各执两份。甲方(公章):乙方(公章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):一年月一日年一月.日承包经营合同书范本篇3发包方(以下简称甲方):鹊桥会,地址:法定代表人,承包方(以下简称乙方):_公司,地址:法定代表人,根据合同法等相关法律规定,双方当事人本着平等、自愿,友好协商一致的原则,就承包南阳鹊桥会经营权,达成以下内容:一、鹊桥会位于市新华东路号楼,共有房屋间(包括:电脑台价值元人民币,空调台价值元,电棒支价值元,)。二、乙方应当对鹊桥会现有的办公用房的主体结构、墙体结构和水电、照明等设施保持原样;如果在不改
21、变主体结构的前提下,确需进行必要的装修、整修等改造,必须提前30日通知甲方并经甲方书面同意后,方可进行施工。三、乙方应当在本合同生效之日起,独自全部承担承包经营期间的水电费、垃圾费、物业管理费等费用,并按照房屋所有权人或者管理人的要求,按期一次性足额付清。四、甲方应当提交合法有效的营业执照,乙方应当在营业执照规定的范围内合法经营,不得从事与南阳鹊桥会营业执照核准以外无关的经营活动。五、乙方在做广告、联谊等婚庆或节庆等活动中,应当围绕南阳鹊桥会营业执照核准的范围内的经营项目进行,不得以其他个人或者单位的.名义开展活动。六、乙方自主、合法在已经核准的南阳鹊桥会营业执照范围内开展经营活动,甲方不得干
22、涉。七、乙方在承包经营期间,经营区域限定于南阳市市区范围内,不得在南阳市市区以外任何地方,开展经营活动;不得以下级加盟、吸收、协作等形式发展单位或者个人经营性质的会员。八、乙方承担在经营活动过程中产生的一切安全事故造成的等损失和应当支付的各项社会保障费用等,甲方概不负责。九、乙方对外可能发生的一切纠纷有权自主解决并承担一切费用,甲方概不负责。十、违约责任:1、乙方违反上述第二、三、四、六、七、八、九项之规定的,乙方除向对方承担一切损失外,并应向甲方支付元人民币的违约金;情节严重的,甲方有权解除合同。2、乙方违反上述第六项之规定的,造成乙方损失的,应当向乙方支付违约金元人民币,情节严重的,乙方有
23、权解除合同。3、本合同生效之日起,甲乙双方不得擅自解除合同,否则违约乙方一次性向另一方支付违约金元人民币。十一、本合同甲方的签字权由全权行使。本合同一式三份,自甲乙双方签字并盖章生效。甲方:乙方:签约日期:年月日承包经营合同书范本篇4发包方(甲方):承包方(乙方):为贯彻落实草原承包经营制,充分调动广大农牧民保护草原、建设草原的积极性,明确草原承包双方的权利与义务,根据物权法、草原法、土地承包法和合同法等相关法律规定,经发包方(以下简称甲方)和承包方(以下简称乙方)充分协商,特订立本合同。一、承包草原的面积,地点,等级甲方将亩草原发包给乙方经营使用,其中放牧场亩,割草场亩,人工草地亩,其它草原
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 承包经营 合同书 范本 33

链接地址:https://www.desk33.com/p-1410281.html