凤凰故里一期 围墙工程施工合同925.doc

《凤凰故里一期 围墙工程施工合同925.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《凤凰故里一期 围墙工程施工合同925.doc（6页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、编号：HZGCHT-01某某一期临时围墙工程施工合同 甲方：某某置业有限公司 乙方：某某广告有限公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程事项协商一致，订立本合同。一、 工程概况1.1 工程名称：某某一期临时围墙。1.2 工程地点：某某市凤泉区站前路北侧。二、 承包范围、工程量及承包方式 2.1 承包范围：某某一期沿站前路北侧临时彩钢板围墙。2.2 工程量：彩钢板围墙高4米，总长230米（其中3#5#8#楼施工现场围墙长129米），面积约920平方米。2.3 承包方式：包工包料。三、 合同价款 3.1 本工程采

2、用固定单价合同，暂定合同价为人民币大写：壹拾万壹仟贰佰（￥.00）元整。彩钢板围墙固定综合单价为110元/（该价格包含钢骨架、彩板、基础、其他材料、人工、机械、税金等一切工程相关费用），其中彩板综合单价为20元/平米。3.2 结算方式：以合同约定综合单价和双方确认合格的围墙骨架工程量和新彩板工程量为准来确定工程结算价。3.3 严格按照附件要求的做法施工，最大化的利用甲方提供的彩板，实际完成合格工程量确认须由甲方签字认可。四、工程期限4.1 开工日期：合同签订之日；竣工日期：合同签订后20个日历天，合同总工期日历天数1 4天。4.2 遇下列情况经甲方代表签证后工程相应顺延：4.2.1 甲方不能提

3、供施工场地，影响进场施工。4.2.2 因停电而影响施工。4.2.3 因不可抗力因素延误工期的。五、工程质量及验收5.1 乙方按附件要求施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准。5.2 乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。5.3 乙方在施工工程过程中，应严格按甲方要求进行施工，确保围墙坚固。5.4因乙方原因造成施工质量达不到甲方要求，乙方应无条件返工，返工费用由乙方承担，返工工期在包含在总工期之内。5.5 工程竣工后，报甲方进行检查验收。六、工程价款支付6.1 合同签订后，待工程完工验收合格结算后，甲方支付乙方结算价款的95%，预留结算总价的5%作为质保金，质保期为一年，质保期满无质

4、量问题无息返还。6.2 本工程采用转账支付，付款前提供足额合格的正规发票，付款至95%时需提供结算款的全款发票。七、双方责任7.1 甲方责任：7.1.1 提供施工要求及相关资料，并向乙方进行交底。7.1.2 负责及时支付工程款。7.2 乙方责任：7.2.1 严格按照有关施工要求施工，保质保量完成施工任务。7.2.2 负责施工安全，因工程施工造成的一切事故，均由乙方负全责。7.2.3 搞好文明施工，及时将现场清理干净，并将散落在现场的垃圾土方运走，保持现场周围的整洁和道路畅通无阻。7.2.4 施工过程中不得损坏甲方及其他单位设施，损坏赔偿。7.2.5 本合同签订后，乙方应按有关部门安全要求保质保

5、量施工。八、成品及半成品保护：8.1 乙方对完成的工程负有监护人的责任；8.2 乙方对损坏的成品及半成品负有维护、恢复的责任，其经济损失概由自己承担。乙方在施工中若损坏其它工程产品应照价赔偿。九、质保维修9.1 从工程竣工之日起一年为质量保修期。9.2 工程竣工验收后，在国家相关规定的保修期内出现质量问题的，乙方应在接到甲方通知后24小时内进行免费维修。十、违约责任10.1 因甲方原因造成的窝工、停工、返工，乙方尽量采取措施减少损失，因甲方原因造成乙方返工的费用由甲方承担。因乙方原因造成的窝工、停工、返工及工期延误由乙方承担责任。10.2 因乙方原因，工程未能按照合同规定按期完成，应向甲方支付

6、工程延误违约金，每超出壹天乙方向甲方支付总价款的0.5%。10.3 违约方支付违约金后并不能解除继续履行合同的责任。十一、纠纷解决办法11.1 本合同执行中发生的争议，由甲、乙双方协商解决，协商不妥由甲方所在地人民法院裁决。十二、附则12.1 本合同一式肆份，甲方三份，乙方壹份。12.2 本合同由双方代表签字，加盖双方合同专用章或公章后生效，工程质保期满财务结算后终止。甲方（盖章） 乙方（盖章）法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：地址： 地址：电话： 电话：开户银行： 开户银行：银行账号： 银行账号：日期： 日期：附件：凤凰故里围墙方案镀锌方管结构规格： 高4米长230米 序号名称规格数量单价（元）合计（元）1镀锌方管60mm80mm3/根782镀锌方管30mm50mm3/根783镀锌波纹瓦厚0.4/10604钻尾丝630/个30005防锈漆公斤546稀料公斤207刷子3寸/把58焊条3.2mm350mm件69切割片400mm/片5010钻头5.2/支3011商砼立方米2012运费13镀锌方管30mm30mm2mm/根19514工费92015合计16利润17税金18总合计(大写)