标准版电力施工合同范本（33篇）.docx

《标准版电力施工合同范本（33篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《标准版电力施工合同范本（33篇）.docx（131页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、标准版电力施工合同范本（33篇）标准版电力施工合同范本（精选33篇）标准版电力施工合同范本篇1甲方：乙方：甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议：一、甲方应承担的安全责任1、根据颁发的和颁发的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后

2、，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照一的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。5、甲方负责检查、监督在施工单位安全管理中的落实、执行情况。6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查，并不定期进行随机抽查。重点检查特种作业人员持证上岗和现

3、场安全用电等现场安全管理与安全措施。特别是查看现场的安全情况，针对检查发现的问题及时填写安全检查情况通知单，对严重的问题下发整改通知单并进行相应的经济处罚。7、应用对项目部及施工现场管理等进行检查评价，对乙方的安全健康环境管理行为进行诊断和做出相应的评断。8、协议中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。二、乙方应承担的安全责任1、认真执行国家和电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、条例和制度，并根据实际情况制定实施细则，但不得与上级规定相抵触，不得降低安全标准。2、乙方应根据国家和电力行业有关规定建立有健全的安全管理机构，落实岗位安全生产责任制。3、招收录用和转换岗位的工人

4、必须经过三级安全教育、紧急救护培训和专业技术培训，并经考试合格记录在案，经甲方审查认可后方可进入其生产现场工作。乙方应对施工人员进行安全技术交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。国家规定属于特种作业、危险作业的人员同时必须经过专业培训，持有政府主管部门颁发操作证方可上岗。4、项目部和施工现场应参照的规定进行布置，制定各种安全文明施工管理制度和应急预案，要求乙方配备足够的安全用具和安全书籍。施工现场必须设置明显的标牌，应标明施工许可证批准文号、工程项目名称、各参建单位名称、项目管理组织机构图、工程建设（安全、质量、工期）目标以及主要管理制度等。现场作业区有明显的标志、设立了专门的施工器

5、具放置处、材料堆放站和废料堆放点。施工单位负责施工现场标牌的保护工作。5、遵守现场劳动纪律和规章制度，进入施工现场必须严格执行有关规定，凡进入施工现场的人员均应当佩戴工作证卡，以证明其身份，确保安全施工。乙方应该保证施工现场安全防护设施完备，安全警示标志齐全。6、针对施工实际情况，乙方应做到防风防汛、防暑降温、防火、防触电、防高空坠落等，安全措施要到位。7、乙方应根据国家有关安全生产、劳动保护的法规和卫生的有关规定，制订相关的劳动保护用品发放标准；为施工人员配备符合本工种安全、卫生要求的个人劳保用品；按不同岗位的生产特点配备安全防护用品和安全用具，并指导、监督和检查使用情况。施工现场的各种安全

6、设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。8、进入施工现场的所有人员着装必须符合规定。施工人员要按要求佩带各种安全防护工具。9、安全用具、安全防护设施、手持电动工器具、电气设备等的使用管理必须严格执行国家、行业的有关规定，必须有出厂合格证明，经试验合格后方可使用，并应建立发放、使用、管理制度和台账。10、乙方要应用对工程项目部及施工现场、班组管理等进行自检查自评。11、乙方与甲方是劳务合同关系，严禁乙方将施工项目转包。12、对所提供的一切证件、资料的真实性承担法律责任。13、协议中规定由乙方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。三、甲、乙双方共同遵守的规定甲、乙双

7、方在签订施工安全协议后，均必须严格遵守国家各项法律、法规，严格遵守电力行业各项规程、规定和电力企业有关基建安装等规定。共同遵守等有关规定。四、违约处理在协议签订的有效期内，如有违反上述任一条款造成安全事故或安全隐患者，将严格按照有关条款，加强考核力度，对施工单位违反现场安全管理或造成工程质量事故的情况，严格执行奖惩制度。奖罚情况报五、其他备案。1、甲方应给予乙方施工提供必要的技术资料，并尽力提供便利的施工条件。2、在施工中，如乙方发生属乙方责任的意外人身伤亡时，甲方应以人道主义精神尽力协助伤员及处于危险境地人员，但所需全部费用由乙方承担。3、根据双方签订的,乙方应按单项工程（或一次性）缴纳元的

8、安全文明施工保证金。保证金建立专户管理，甲方对乙方违反现场安全规定者进行处罚，处罚以书面通知形式告知对方,工程竣工后根据处罚总金额扣减后返还乙方，不足时乙方应补交。4、本协议有效期自年月日至年月日止。5、本协议一式份，甲方、乙方各执一份，签字盖章即生效。甲方：年月0乙方：年月0标准版电力施工合同范本篇2甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。第一条工程概况及承包范围1、工程名称：.2、工程地点：.3、承包范围：.4、承包方式:.第二条工期

9、1、本工程工期总天数为：天。即从年月日至年月EJo第三条甲方应承担的工作与责任1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。第四条乙方应承担的工作与责任1、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找，收集管线资料，借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用；在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。2、乙方应在施工场地做初步地质调查，查清

10、地层结构，地质成份，地下水埋深。目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续，若因此造成的责任由乙方全部负责承担。5、乙方负责施工范围内的设备和人身安全，做好防盗、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身伤亡事故，均由乙方自行负责。6、严格遵守电力部门的有关规定，不准私自开启，操作电力门的电气设备，如有违反，造成一切责任及损失由乙方自己承担。7、乙方应主动配合

11、甲方进行阶段工程质量的检查、验收，做好记录。8、乙方保证工程质量，严格按有关行政主管部门的规章制度要求及施工规范、技术要求施工，按期完成工程内容。9、乙方应文明施工，做到工完、料净、场地清，费用已包含在工程总价中。第五条工程价款及支付1、本工程包干价，单价为元/米，按水平方向直线长度结算。2、本工程施工完毕，验收合格三日内甲方向乙方一次性现金结清工程款。第六条工程质量验收1、验收方式：乙方应向甲方提供本工程验收报告，材料质检合格证书。工程应满足甲方符合电力质量要求布线的通畅管道，对验收不合格的工程应由乙方负责修理、更换、其费用由乙方承担。如在顶管施工期间遇不能改变的障碍物，通过多方努力确实不能

12、顶管成功达到电力管穿线要求，乙方无条件撤离现场并不能要求甲方支付任何工程款。2、验收时间：甲方接到乙方完工报告后2日内组织竣工验收，逾期不组织竣工验收，则视为本工程质量全部合格。第七条违约责任如一方擅自终止或解除本合同，或不按合同全面履行自己的.义务，应依法承担违约责任，并赔偿因此而给对方造成的全部经济损失。第八条争议的解决方式如因履行本合同发生争议，甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决。如经协商不能达成一致意见，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。第九条本合同未尽事宜由甲乙双方另行协商解决。经协商达成的补充合同、补充协议,与本合同具有同等法律效力。第十条其他本合同自甲乙双方签字盖章之日起

13、生效。本合同共一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：年月H乙方（盖章）：年月H标准版电力施工合同范本篇3甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：依照中华人民共和国合同法、电力法、电力供应与使用条例、电力建设工程施工合同范本以及有关法律、法规等规定，为了维护供用电的公共安全，保障电力系统安全、经济、可靠的供电，就洛阳阳光生态农业有限公司项目用电工程线路架设、变压器安装施工的相关事宜，双方本着平等互利、协商一致的原则,达成如下条款，供双方信守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：o二、工程承包方式及内容1、乙方承包方式：工料全包。2、工程内容：该工程为交钥匙工程。乙方负责为项目用电工程架设用电

14、线路，主要包括架空线路、线杆、电缆(线)敷设、采购和安装变压器两台、低压二合一配电柜二面等相关配套设施，并负责办理相应的供用电手续，直至当地供电局检测、验收合格。满足甲方农业生产和机井用电需求。(详见工程造价预结算书所列项目)三、工程工期1、工程时间：年月日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且通电。2、如遇下列情况，工期相应顺延。(1)、由甲方原因使乙方延误工期，经甲方现场代表同意后，工期顺延。(2)、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。(3)、由于政府安全部门及电力系统要求统一停产整顿时，乙方工期可以顺延。四、图纸资料1、甲方向乙方提出要求，乙方应向甲方提供图纸资料，本合同缔结后3日内，

15、乙方向甲方提供线路施工图两套，其中施工现场图1套。2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。3、工程预算书壹份。五、材料设备供应材料、设备由乙方供应。供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证，如出现安全质量问题，由乙方承担全部责任。六、工程质量1、本工程严格按照乙方设计并经甲方认可的要求进行。2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。3、工程质量：合格工程。七、工程价款以上两台变压器及配电安装工程包干总价为人民币万仟元整（小写：元整）。含正规发票。八、工程费用结算方式1、付款方式：转账（合同签定后3个工作日内付给乙方捌万元整；完成全部工程内容并检测、验收合格且通电后付清余款）。2、

16、开户银行及帐号：开户银行：账号：九、甲方应承担的主要工作及责任1、该工程所涉及的青苗赔偿费用。2、积极协助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。3、提供材料的堆放场地。4、完成施工现场场地障碍物的排除、清除，确保具备开工条件。5、保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。施工现场满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。6、甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期根据电力部门安全程序相关规定予以顺延。7、甲方驻工地代表：o十、乙方承担的主要工作及责任1、按甲方要求进行规划设计并提供设计图纸两套，并按甲方审核同意的施工图纸进行

17、施工。2、所有施工人员必须具有相应的资质证书，亮证施工，并随时接受甲方的检查。3、必须管理好施工材料、机械，若管理不善发生遗失、损坏，甲方均不承担任何责任。4、乙方必须按规程制度和合同规定安全、文明施工，自觉、积极地、无条件的接受甲方的监督。乙方在施工中应按有关规定采取严格的安全防护措施，保证施工人员、设备、材料安全，并全面承担由于安全措施不力造成的事故责任和因此造成的一切损失。5、工程质量：本工程应符合电气装置安装工程及以下架空电力线路施工及验收规范(GB5017392)相关要求，质量合格。6、工程竣工验收合格投运正常后5个工作日内，乙方向甲方办理完毕移交手续并提供竣工资料及其它资料。7、乙

18、方对施工中的隐蔽工程应做好施工记录。8、乙方驻工地代表：联系电话：十一、工程变更1、施工中，不得擅自变更工程设计。如需对原设计进行变更，其增减工程量的费用，由乙方自行承担。2、如因甲方原因，致使工程停工，甲方应赔偿乙方造成的损失,并给付已完成部分的工程费用。如因乙方原因造成工程中途停工，而给甲方造成的损失由乙方承担。十二、工程竣工验收1、竣工验收标准：建筑安装工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准、建筑电气工程施工质量验收规范、国家相关电气标准规范、施工图纸及说明，施工技术文件、施工设计要求及国家现行有关法律法规等。2、本工程的质量保修期为：自工程竣工验收合格之日起12个月。保修期内

19、，如发生质量问题乙方负全责，同时乙方应在接到甲方通知后24小时内派人进行维修。否则，甲方委派他人进行维修的费用由乙方负责，并承担因维修不及时给甲方造成的损失。十三、其他1、本工程严禁任何形式的转包、分包，由此造成的损失全部由乙方承担，且甲方有权单方终止合同。2、本合同经双方法定代表人或法定代表人授权代表签字、单位盖章后生效。合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。3、本合同在履行过程中发生争议时，由甲乙双方协商解决。协商不成的，由合同签订地法院依法裁决。本合同签订地。4、本合同一式六份，甲乙双方各持三份，具有同等法律效力。十四、附件1、建设工程造价预（结）算

20、书。2、安装图。3、线路施工图。甲方（盖章）：法定代表人：委托代理人：年月0乙方（盖章）：法定代表人：委托代理人：年月0标准版电力施工合同范本篇4甲方：乙方：为确保电力线路安装工程的顺利实施，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国电力法、电力供应与作用条例的规定，经双方协商，签订本合同，共同信守，严格履行。一、工程概况:工程名称：工程内容：工程地点：工程期限：工程总造价：工程总造价：（大写：元整）二、工程质量标准：安装35kV及以下架空电力线路施工及验收规范施工。三、甲方的权利和义务：按期开工。四、乙方的权利和义务：不得随意变更经双方认可的安装施工方案如必须变更，需经甲方同意，否则造成的损失

21、由乙方自负。施工安全由乙方自行负责。五、违约责任：六、争议的解决方式：甲乙双方因履行本合同发生争议时，应依本合同之原则通过协商解决，协商不成时，双方共同提请电力管理部门行政调解，调解不成时双方选择申请仲裁或提起诉讼其中一种方式解决。七、本合同效力及未尽事宜。条例等有关法律、规章的规定办理，如遇国家法律、政策调整时，本合同作相应调整。面协议签订前，本合同继续有效。甲方（签字）:乙方（签字）：一年一月一日标准版电力施工合同范本篇5甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲、乙双方依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国电力法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则。就配电工程经

22、甲乙双方协商，达成如下协议：一、工程概况1、配电工程：2、工程地点：3、工程内容（1）户表块的电力安装（含高低压）及移交给电力部门。（2）工程的验收与送电（配电工程涉及与电力部门除外的其他任何单位或个人矛盾纠纷、赔偿事宜由甲方负责）。二、工程承包方式及范围1、承包方式：本工程采取方式。2、承包范围：乙方按照电力部门供电设计图纸中的工程内容进行施工以及验收送电。三、合同工期：本工程工期为35天（从合同签订之日起计日）。因甲方原因造成误工，工期顺延。四、合同价款与支付方式五、双方责任1、工程质量标准：乙方必须按照电力行业规范、标准进行施工和安装并按照协定的工程内容保质保量完成，电力部门验收合格。2

23、、施工中的安全责任属乙方工作范围内的由乙方负全部责任。3、乙方必须按合同约定时间完成施工任务并验收送电（除不可抗拒的自然灾害外）。甲方必须按协议规定日期付清工程款。4、工程未经验收，甲方提前使用或擅自使用，由此发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。5、乙方在甲方施工期间，甲方指定方进行施工，并负责住户及其它施工部门的矛盾协调，不是乙方损坏的，乙方不负责任。乙方指定技术员为本工程现场负责人。6、乙方在甲方施工期间，甲方提供施工电源和供水，甲方负责水电费。乙方在甲方安装的箱变、电缆等材料，在未送电前由甲方负责保管。7、设计变更：根据现场实际情况如需要进行方案设计变更，按实际情况经电力部门同意方可进

24、行供电方案设计变更，无论供电方案设计变更与否，合同价款不变。8、工程竣工后乙方向甲方交竣工图1套。9、为了不影响整个工程能及时受电，甲方应及时配合乙方与供电部门协调供用电相关手续。六、附则1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2、本合同未尽事宜，双方可根据具体情况再行协商。甲方签章：乙方签章：年月日标准版电力施工合同范本篇6委托方（甲方）：受托方（乙方）：一、委托（受托）任务及内容：乙方：网络智能电表（带费控）（220/380L5（6）A）共计（55）只的制作安装，网络智能电表（带费控）（100L5（6）A）共计（15）只的制作安装的施工建设工作，且乙方同意接受甲方委托，根据中华人民共和国合同

25、法及其他相关法律、法规和规章的规定，甲乙双方经协商一致，订立本协议。二、委托方式：按施工要求进行包工包料。三、甲方责任：1、有关土地的征用、障碍物拆迁、通道及树木砍伐、青苗赔偿、弱电措施等地方性工作。2、帮助乙方解决施工时性住房及堆放材料的场地及施工方便等有关事项。3、为了保证工程质量及施工顺利进行，甲方应派出工地代表2名，对乙方工作进行质量监督，办理签证手续。4、甲方派出的工地代表，应对甲方承担责任，若因甲方责任造成乙方施工图中被迫误工、停工、连续三天以上时工期按实际影响天数顺延。四、乙方责任：1、负责本工程材料的加工运输、安装等工作。2、施工中必须跨越的高低压线路及危害工安全的停电联系报批

26、及其它与本工程有关的联系工作。3、乙方必须按施工要求进行施工，质量达到电力相关规程标准要求，若因施工不良造成的事故或返工，其责任和费用由乙方负责。4、乙方必须按合同规定的时间完成本工程的安装任务，不得拖延。5、若是乙方原因造成误工及经济损失时其责任由乙方承担。6、整个施工过程中的安全由乙方自己负责，甲方概不负责。五、其他事项：1、在施工途中如遇设计需要变更时，由甲方通知设计单位赴现场解决，变更后引起的费用增加部分由甲方另行增付。2、由于甲方原因造成工程材料涨价费用增加部分由甲方另行增付。3、因人力不可抗拒的自然灾害，影响乙方施工进度时，竣工时期按实际影响天数顺延。4、如遇人力不可抗拒的自然灾害

27、所造成的经济损失按国家有关规定办理。六、工期与验收：1、乙方自签订本合同之日起，尽快安排施工与作业申报，开始施工，工程全部完成后交付使用。2、工程竣工后，乙方通知甲方，甲方收到通知后十天内组织人员进行验收，逾期不办则按工程验收合格处理。3、如因乙方施工质量不良，造成运行后的故障，乙方负责赔偿甲方经济损失。4、乙方负责壹年期内免费保修。5、竣工时间年月日完成。七、合同价款及付款和结账方法：1、合计金额（大写）：（小写）：2、付款和结账方法：乙方工程全部实施完成并经甲方验收合格后，乙方负责向甲方提供结算发票，甲方按合同总价款一次性支付工程总额的90%,质保期满后支付剩余10%o八、合同的生效和分数

28、：1、本合同自双方签订之日起生效；2、工程竣工验收移交，工程保修期满，合同签订价款结清后本合同自动失效;3、本合同一式肆份。甲方执叁份，乙方执一份。具有同等法律效力。九、附加条款：协议条款中未尽事宜，双方协商解决。因执行协议同发生争议,有争议双方协商解决，协商不成，由甲方所在地仲裁委员会仲裁。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：一年月一日年一月日标准版电力施工合同范本篇7甲方：乙方：受甲方委托，确定该工程由乙方施工，按照中华人民共和国合同法及有关规定，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，特签订如下合同条款，以资双方共同遵守：一、工程概况：1、工程名

29、称：文化街萝卜会2、工程地点：昌乐路文化街二、施工范围及工程量1、安装VV22435mm电缆线160米，砌电缆井6座，电缆沟开挖回填。2、安装一块（10-4OA）三相四线电能表及其相关调试。3、电力部门所有报装手续的办理。三、工程价款及付款方式：1、本工程价款附清单壹份，总价款为壹万贰仟元整。2、付款方式：合同签订后，甲方一次性将全额工程款付给乙方。四、甲方职责1、负责现场技术交底，办理好本工程红线走廊手续。2、委派施工管理人员负责与城市有关管理部门联系协同解2决施工中的有关问题，进行施工质量监督检查。3、根据国家现行规范组织工程验收。4、协助施工单位抓好安全文明生产。五、乙方职责1、按批准的

30、施工设计图纸施工。2、由于乙方责任，施工时设置必要的安全措施，施工期间所发生的一切生产，交通（车辆、人身）事故由乙方负责。3、由于乙方责任在施工过程中造成其它设施损坏，由乙方负全责。六、其它1、未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。2、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效，至本工程通电正式使用后失效。甲方：乙方：代表签字：代表签字：签订日期：年月日标准版电力施工合同范本篇8甲方：乙方：依据民法典、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就小区的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行。一、工程名称：O

31、二、工程地点：O三、工程承包范围工程范围与内容：施工图内所有的水电、(施工图重大改变后工程量另行计算)(1)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点；(2)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井；(3)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装；(4)室内照明灯具及开关预埋及安装；(5)防雷接地安装。四、工程承包方式：包人工，按图施工，所有材料，辅材及施工机械，由甲方提供。五、合同价款本合同价款为人民币：元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工.六、付款和结算方式按月完成工程量的%结算，于次月日前付清工程完工后付至总量的%,三个月后付清另%保修金。七、

32、设计变更因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。八、材料设备供应1、本合同工程所有用于水电主材，辅材均由甲方采购供应。2、水电安装的所有工器具甲方提供，甲方不提供相应的工器具，另加元/平方。九、双方职责1、甲方职责(1)按时甲方提供的给排水、电气、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。(2)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证，负责材料报验、资料整理。(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的上岗情况。乙

33、方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修。(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。(6)甲方提供乙方工人宿舍、伙房及生活用水用电。2、乙方责任(1)土建面积、施工图内所有的水电、(不含消防及弱电安装工程)。(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到验收标准。(3)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。十、违约责任1、甲方违约责任如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。2、乙方违约责任(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，造成甲方损失的由乙方负责相应赔偿。(2)如乙方在生产工程中，人员不够

34、，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮/后作为结算价款付给乙方。十一、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成,结清余款后本合同即告终止。2、本合同一式份，甲乙双方各执份，均具有同等法律效力。甲方：乙方：单位盖章：身份证号码：联系电话：联系电话：日期：日期：标准版电力施工合同范本篇9合同编号：118587电力工程施工合同示范文本发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据中华人民共和国合同法的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商一致签订本合同，以共同遵守。第一条：工程概况

35、1.l工程名称：铜仁侨泰嘉逸花苑室外电安装工程1.2工程总投资：.00元（壹佰柒拾叁万元整）1.3工程地点：铜仁侨泰嘉逸花苑1.4工程内容：搭火端至各单元集中表箱（电缆、电缆管、设备、安装及验收）1.5工程内容不包括：土建部分第二条：工程工期1工程合同工期：45个工作日。2工程开工日期：甲方预付款到乙方账内日期起。3如遇下列情况之一，经甲、乙双方协商后书面重新确定本工程的工期：1因甲方提出变更设计而影响工程进度。2甲方负责的土建工程未按乙方要求进度完成。3甲方随工代表延误办理检验手续而影响下一工序施工。4未按合同规定支付工程预付款、工程进度款而影响工程进度。5其它因甲方原因造成的延误。6因遇人

36、力不可抗拒的原因而影响工程进度。第三条：承包方式及合同总价1根据设计的建设工程费用，乙方采取包工、包料的方式进行承包、取费项目见本工程预（决）算书。2根据双方认可的设计图纸进行施工。工程总造价为大写人民币：壹佰柒拾叁万元整。3如遇下列情况之一，经甲、乙双方协商一致，合同总价可作相应调整，核实办理追加或追减。1设计变更，以甲方部门出具的通知单为准，按实际进行调整。2国家强制性政策调整。第四条：设备、材料供应1. 1本工程所需主材和设备由乙方按施工图设计采购，具体清单见附件预（决）算书，并由乙方自行运输至甲方指定的施工点。2. 2辅材由乙方组织供应，具体清单见附件预（决）算书。4. 3所有产品的质

37、量或等级标准应有产品合格证，并达到国家标准。5. 4本工程所需主材如因供应部门提供的材料规格品种不全，需进行加工处理时，应事先取得甲、乙双方的同意，并办理完有关手续后使用，产生的加工费用由负责供应方负担。第五条：工程质量及检查验收5.1 乙方必须严格按施工图纸设计、技术说明文件和国家颁发的有关施工规范和标准组织施工。确保工程质量和工期，做到安全生产、文明施工。工程质量必须达到国家施工验收规范标准。工程质量由供电主管部门验收合格。5.2 甲方组织的随工检验均以竣工验收、工程质量检验均以部颁现行施工及验收技术规范和设计要求为依据。5.3 乙方在工程过程，甲方配合并派出随工代表（或供电主管部门）对隐

38、蔽工程和施工工艺进行随工检验，合格签证后乙方可进行下道工序施工，发现问题应及时解决，竣工验收时一般不再对隐蔽工程进行复查，随工验收应做好详细记录，必要时可检查随工签证。5.4 工程完工后，乙方应以书面形式通知甲方，并附竣工技术文件一式三份；甲方即组织相关人员验收，对发现的问题提出解决措施和返工时限，并将验收结果报主管部门，如因甲方原因不能按期验收，应提前通知乙方并与乙方另行商定验收日期，但甲方必须承认乙方的完工时间。5.5 自工程竣工验收合格之日起，工程线路保修为壹拾贰个月,变压器，配电柜保修期为壹拾贰个月，乙方在此期间内对因施工或乙方提供的材料等原因造成的质量问题负责修理。5.6 保修期内，

39、对于工程质量问题，乙方在接到甲方的工程质量通知书后，3小时内应作出答复，并根据修复工程量的大小，确定修复工期，报甲方出现大面积工程质量问题（由甲方认定），保修期从修复验收合格之日重新计算。6. 7保修期内，乙方超过壹拾贰小时不作出答复或超过贰拾肆小时不能完成修复的，甲方有权自行或委托第三方进行维修，因此发生的.费用由乙方承担。第六条：双方职责1甲方职责。6.1 合同签订后日内向乙方提开工的要求和注意事项。6.2 组织甲、乙双方和相关单位参加设计交底，并做好有关纪录送相关单位。6.3 派驻随工人员对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行情况进行监督检查，并负责设计变更引导起的有关签证、工程中间验

40、收、工程进度签证和其他必须的签证以及进行施工的有关协商工作。6.4 组织对工程的竣工验收，并按合同规定及时向乙方支付预付款、工程进度款和工程结算款。2乙方职责1开工前，向甲方提供项目负责人及联系方式经甲方认可后开工,若甲方要求，乙方应协助甲方办理各种规划、报建、赔偿等手续及技术外关系协调。2合同协议书签署后日内乙方组织进场施工，提交施工组织设计、施工方案、技术保证等措施。3乙方应严格按照国家和部颁有关施工验收技术规范、操作规程和设计要求施工，自觉接受相关部门的监督检查，如实填报工程进度。4工程方案发生变更时，乙方应及时向随工人员反映，并以书面形式报告甲方，经甲方批准后，方可实施。乙方未经甲方同

41、意（书面形式），不得随意更换本项目班子主要管理人员。5因非乙方原因无法进行施工时，乙方应及时向甲方填报停工报告，经甲方单位批准后实施，重新开工前应上报复公审。6严格执行操作规程，做到安全生产、文明施工和防火、防盗工作，坚决杜绝安全事故的发生；在施工中发生的人身及财产安全事故由乙方承担全部责任。7乙方向甲方领用的材料和设备，乙方应负责妥善保管，在施工中应厉行节约，完工后向甲方办理工程余料移交和所借物的归手续。8保质按期完成合同工程量。9乙方保护甲方在用设备的安全，若出现损坏，应立即通知甲方进行处理，并对乙方原因造成的损坏进行赔偿。10按规定向甲方提供竣工验收资料一式叁份。第七条：工程款的拨付与结

42、算7.1工程款支付7.2工程款支付方式：按施工进度支付。7.3 工程总价.00元。本合同签订日内，甲方预付工程量总价的30%,即519000.00元，作为采购设备甲方定金，工程预付款进乙方账户日内开工。7.4 工程完工后，甲方应付至合同款的90%给乙方，款到乙方账户再提交竣工资料和搭火送电，竣工验收合格后日内办理结算，余额一次性付清。7.5 乙方于本合同签订日内交付100000.00万元作为施工保证金给甲方.工程完工一日内甲方无息退还给乙方.7.6 甲方在付清乙方工程款之前，设备所有权归乙方所有。第八条：风险责任8.1因遇不可抗力（包括自然灾害等）而造成的损失（包括材料、设备和劳务的损失），乙

43、方在出具有关部门的证明文件后可以免于承担赔偿责任。但因乙方保管不善造成向甲方领用的材料及设备的损失除外，乙方仍应承担赔偿责任。乙方对该材料、设备已尽到了妥善保管义务的除外，因为不可抗力事件造成工期延误的，工期可以顺延，不可抗力事件结束后日内，双方应继续按合同约定履行的义务。第九条：违约责任9. 1甲方责任：甲方不按合同规定拨付工程款,超过一天则按工程费的3向乙方交付逾期违约金.10. 乙方责任：乙方施工的工程质量不符合现行电力工程验收规范要求时,应负责返工整改,返工整改的费用由乙方承担。11. 3若因乙方原因造成的建设成本增加和因工期延误导致甲方与他方合约违约造成的损失由乙方负责。12. 4若

44、工程质量达不到要求，施工单位应无条件返工，造成逾期完工的，还应承担逾期违约责任。第十条：其他12.1 甲方委派为随工代表，对本工程实施监理。代表甲方随工检查验收工程质量，发现问题及时解决，合格后及时办理随工检查签证及进行施工的有关协商工作。12.2 乙方派，为现场组织施工，与甲方协商解决施工中出现的问题，办理竣工验收，处理遗留问题。13. 3本合同未尽事宜，双方根据具体情况增加条款作为合同附件，与本合同具有同等效力。14. 4本合同工程价款结算中的经济纠纷，双方协商解决；如协商不能解决的，依法向发包方所在地人民提起诉讼。15. 5本合同一式二份，双方盖章签字之日起生效，甲、乙双方各执一份。10

45、. 6双方约定的其它条款。甲方：乙方：年月一日标准版电力施工合同范本篇10发包人：承包人：鉴于发包人拟委托承包人承担工程（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。第1条工程概况1. 1工程名称：O1.2 工程地点：o1.3 工程概况：第2条承包范围承包范围：第3条合同工期3.1 开工日期：年月日3.2 竣工日期：年月日第4条工程建设目标3. 1质量目标：建筑工程：分项工程合格率为100%,分项目工程优良率298%,单位工程优良率为100%,观感得分率295%（国标90%）；

46、安装工程：分项及分部工程合格率为100%,单位工程优良率为100%。建筑工程外观及电气安装工艺优良，不发生一般施工质量事故；工程无永久性质量缺陷。工程带负荷一次启动成功。3.2 安全目标：总体目标：努力实现安全零事故”。具体目标:不发生人身死亡事故和重伤事故；不发生重大施工机械设备损坏事故;不发生一般以上火灾事故；不发生负主要责任的一般交通事故;不发生环境污染事故和重大垮塌事故；不发生因工程建设而造成的大面积停电或电网解裂事故。3.3 进度目标：严格执行工程里程碑计划，分解省公司下达的里程碑计划各单项工程关键节点，保质保量的完成两项工程。3.4 投资控制目标：严格控制资金投入，做到不超概算。3.5环境保护目标：必须执行国家环境影响评价制度、环境保护”三同时”制度，严格遵守建设项目环境保护申报审批程序；涉及水土保持的项目，必须按照国家行政主管部门的有关规定执行。第5条签约合同价签约合同价为人民币（大写）（含税），