历年建设工程造价管理基础知识复习题(共六卷)含答案解析.docx

《历年建设工程造价管理基础知识复习题(共六卷)含答案解析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《历年建设工程造价管理基础知识复习题(共六卷)含答案解析.docx（82页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、历年建设工程造价管理基础知识复习题（一）总分：100分考试时间：90分钟注意事项： 考生应检查“答题卡”正反两面，如果发现“答题卡”字迹模糊，行列歪斜或单面缺印等现象，要及时向监考员报告。 考生必须在答题卡上与题号相对应的答题区域内答题，书写在试卷（题签）、草稿纸上或答题卡上非题号对应的答题区域的答案一律无效。 考试结束，考生要按照监考员的指令有序、错峰离开考场一、单项选择题（每小题2分，共100分）1、分别反映各类工程的人工、材料、施工机械及主要设备报告期价格对基期价格的变化程度指标的是（）oA、月指数B、综合造价指数C、单项价格指数D、时点造价指数2、根据中华人民共和国招标投标法，开标工作

2、应由（）主持。A、技术方面的专家B、投标人推选的代表C、经济方面的专家D、招标人3、确定施工机械台班定额消耗量前需计算机械时间利用系数，其计算公式正确的是（）oA、机械时间利用系数二机械纯工作Ih正常生产率X工作班纯工作时间B、机械时间利用系数=1/机械台班产量定额C、机械时间利用系数二机械在一个工作班内纯工作时间/一个工作班延续时间（8h）D、机械时间利用系数二一个工作班延续时间（8h）/机械在一个工作班内纯工作时间4、31砖厚砖墙中若材料为标准砖，灰缝厚度为IOnlnb砖损耗率为2%,砂浆损耗率为1乐则砂浆消耗量为（）m3oA、0.062B、0.081C、0.205D、0.2285、关于工

3、程计量的方法，下列说法正确的是（）。A、按照合同文件中规定的工程量予以计量B、不符合合同文件要求的工程不予计量C、单价合同工程量必须按现行定额规定的工程量计算规则计量D、总价合同各项目的工程量是予以计量的最终工程量6、根据建筑工程质量管理条例，应当按照国家有关规定办理质量监督手续的单位o。A、建设单位B、设计单位C、监理单位D、施工单位7、根据建设工程质量管理条例，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当O。A、在建设单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位检测B、在施工单位技术负责人监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位检测C、在工程监理单位监督下现场取

4、样，并送建设单位指定的质量检测单位检测D、在工程监理单位监督下现场取样，并送工程监理单位指定的质量检测单位检测8、下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是（）。A、新产品试制费B、水文地质勘察费C、特殊设备安全监督检验费D、委托专业机构验证设计参数而发生的验证费9、根据招标投标法实施条例，投标人撤回已提交的投标文件，应当在（）前，书面通知招标人。A、投标截止时间B、评标委员会开始评标C、评标委员会结束评标D、招标人发出中标通知书10、建设项目竣工决算包括的范围是（）。A、从筹集到竣工投产全过程的全部实际支出费用B、从施工到竣工投产全过程的全部实际支出费用C、建安工程费用和设备工器具购

5、置费用D、建安工程费用和其他费用11、已知国内制造厂某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套件费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%,利润率为8%。若其他费用不考虑，则该设备的原价为（）。A、25.82万元B、25.85万元C、26.09万元D、29.09万元12、使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（）,验收合格的方可使用。A、由承租的施工单位验收B、有出租单位验收C、由总承包单位验收D、由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收13、发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人正确的做法是O。A、将该工程自主拍卖B

6、、将该工程折价出售C、将该工程抵押贷款D、催告发包人支付，并索要延迟付14、对于其他项目中的计日工，投标人正确的报价方式是（）。A、按政策规定标准估算报价B、按招标文件提供的金额报价C、自主报价D、待签证时报价15、由两个以上的承包单位联合承包大型建筑工程的，共同承包的各方对所签订的承包合同的履行（）oA、承担连带责任B、承担同等责任C、按联合承包协议分别承担责任D、按承担工程量的比例承担责任16、建设项目竣工决算应包括（）的全部实际费用。A、从实际到竣工投产B、从筹建到竣工验收C、从立项到竣工验收D、从开工到竣工验收17、（2017年考题）政府部门、行业协会、建设单位、施工单位及咨询机构通过

7、协调工作，共同完成工程造价控制任务，属于建设工程全面造价管理中的（）。A、全过程造价管理B、全方位造价管理C、全寿命期造价管理D、全要素造价管理18、关于竣工结算的编制与审查的说法中，错误的是（）。A、单位工程竣工结算由承包人编制B、建设项目竣工总结算经发承包人签字盖章后有效C、竣工结算的编制依据包括经批准的开、竣工报告或停、复工报告D、结算中的暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额，若有余款归承包人19、当初步设计深度较深，有详细的设备清单时，最能精确的编制设备安装工程费概算的方式是（）。A、预算单价法B、扩大单价法C、设备价值百分比法D、综合吨位指标法20、某建设项目工程费用为72

8、00万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费为400万元，项目前期年限1年,建设期3年，各年度完成投资计划额的比例分别为20%、40%与40%,年涨价率为6双则该项目建设期第2年价差预备费为O万元。A、451.63B、464.74C、564.54D、589.6321、根据建筑法，获取施工许可证后因故不能按期开工的，建设单位应当申请延期，延期的规定是（）。A、以两次为限, B、以三次为限, C、以两次为限, D、以三次为限,每次不超过2个月 每次不超过2个月 每次不超过3个月 每次不超过3个月22、根据建筑法，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起O个月内，向发证机关

9、报告。A、1B、2C、3D、623、根据建筑工程施工图设计文件审查暂行办法,施工图设计文件应当由（）委托有关审查机构进行审查。A、工程监理单位B、工程质量监督单位C、建设单位D、建设行政主管部门24、建设工程已实际交付，但施工合同没有约定付款时间，则拖欠工程款利息的起算日期为（）。A、提交竣工结算文件之日B、确认竣工结算文件之日C、竣工验收合格之日D、工程实际交付之日25、根据国外建筑安装工程费用构成，施工用水、用电费应计入（）。A、材料费B、施工机械费C、管理费D、开办费26、（2011年）生产性建设项目的总投资由（）两部分构成。A、固定资产投资和流动资产投资B、有形资产投资和无形资产投资C

10、、建筑安装工程费用和设备工器具购置费用D、建筑安装工程费用和工程建设其他费用27、关于建筑安装工程费中材料费的说法，正确的是（）。A、材料单价是指建筑材料从其来源地运到施工工地仓库直至出库形成的综合平均单价B、材料消耗量是指形成工程实体的净用量C、材料检验试验费包括对构件做破坏性试验的费用D、材料费等于材料消耗量与材料基价的乘积加检验试验费28、下列关于建设项目竣工验收表述正确的是（）。A、无论规模大小，建设项目完工后均应进行初验，然后进行正式验收B、建设项目竣工图应由施工单位绘制并加盖“竣工图”标志C、具备竣工验收条件的工程，应在3个月内办理验收投产和移交规定资产手续D、施工单位必须及时编制

11、竣工决算，分析投资计划执行情况29、在某地兴建一座55万吨合成氨的化肥厂，总投资为453000万元，假如2012年在该地开工兴建65万吨合成氨的工厂，合成氨的生产能力指数为0.81,则所需静态投资为（）万元（假定从20092012年每年平均指数为L05）。A、 612345.21B、 613482.65C、 600388.19D、 643259.1330、（）是以实物数量和货币标准为计量单位，综合反映竣工项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用、建设成果和财务情况的总结性文件，是正确核定新增固定资产价值的依据。A、竣工图B、竣工结算C、竣工决算D、竣工验收签证书31、根据建设工程工程

12、量清单计价规范GB50500-2013的规定，在合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有相应的项目的额外工作，尤其是那些难以事先商定价格的额外工作，应计列入（）之中。A、暂列金额B、暂估价C、计日工D、总承包服务费32、某拟建工程初步设计已达到必要的深度，能够据此计算出扩大分项工程的工程量，则能较为准确地编制拟建工程概算的方法是（）。A、概算指标法B、类似工程预算法C、概算定额法D、综合吨位指标法33、在国际贸易中，交易双方采用FOB交货模式，下列选项中不属于卖方义务的是（）A、负责租船或订舱，及时通知买方B、在装运港把货物装上指定船只C、在需要办理海关手续时，办理货物出口所需的一切

13、海关手续D、负担货物在装运港至装上船为止的一切费用和风险34、下列对于K周从低到高排序正确的是（）。A、圆形、矩形、L形、T形B、圆形、正方形、矩形、L形C、矩形、正方形、T形、L形D、矩形、长方形、L形、T形35、对外贸易货物运输保险费的计算公式是（）。A、运输保险费=（FOB+国外运费）/（I-保险费率）X保险费率B、运输保险费二（CIF+国外运费）/（I-保险费率）X保险费率C、运输保险费=（FOB+国外运费）/（1+保险费率）X保险费率D、运输保险费;（CFR+国外运费）/（I-保险费率）X保险费率36、根据建筑工程施工质量验收统一验收标准，下列工程中，属于分项工程的是OoA、电气工程

14、B、钢筋工程C、屋面工程D、外墙防水工程37、按照生产能力指数法（X=O.8,f=l.1）,如将设计中的化工生产系统的生产能力提高到3倍，投资额将增加为（）oA、118.9%B、158.3%C、164.9%D、191.5%38、在世界银行规定的项目总建设成本中，未明确项目的准备金的目的是为了（）。A、支付那些估算时不可能明确的潜在项目B、支付工作范围以外可能增加的项目C、应付天灾、非正常经济情况及罢工等情况D、用来补偿估算的误差39、根据我国合同法，O时合同成立。A、承诺通知到达要约人B、要约通知发出C、要约通知到达受要约人D、承诺通知发出40、某建设项目工程费用5000万元，工程建设其他费用

15、IOoO万元，基本预备费率为8%,年均投资价格上涨率5%,建设期两年，计划每年完成投资50%,则该项目建设期第二年价差预备费应为O万元。A、160.02B、227.79C、246.OlD、326.0241、（2013年）根据建筑工程施工质量验收统一验收标准，下列工程中，属于分项工程的是（）。A、电气工程B、钢筋工程C、屋面工程D、桩基工程42、某吊装设备配驾驶员1人,当年制度工作日为250天，年工作台班为220台班，人工日工资单价为80元。该吊装设备的台班人工费为（）元。A、 80.57B、 90.91C、 76.33D、 85.2043、某企业全年的销售收入是3000万元，经营成本占全部销售

16、收入的40%,年其营业费用为600万元，应收账款年周转次数是6次，则应收账款估算额为（）万元。A、100B、200C、400D、50044、（2010年）下列工程造价指数中，适合采用综合指数形式表示的是（）。A、设备、工器具价格指数B、建筑安装工程造价指数C、单项工程造价指数D、建设项目造价指数45、最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动，以下说法错误的是（）。A、缺陷责任期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人签发缺陷责任期终止证书B、缺陷责任期终止后，承包人在合同内享有的索赔权利也

17、自行终止C、发包人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内予以核实，向承包人签发最终支付证书D、发包人应在签发最终结清支付证书后的14天内，按照最终结清支付证书列明的金额向承包人支付最终结清款46、（2015年）设计概算一经批准一般不得进行调整，其总投资反映（）时的价格水平。A、项目立项B、可行性研究C、概算编制D、项目施工47、某地2016年拟建一年产50万吨产品的工业项目，预计建设期为3年。该地区2013年已建年产40万吨的类似项目投资为2亿元。已知生产能力指数为0.9,该地区2013、2016年同类工程造价指数分别为108、112,预计拟建项目建设期内工程造价年上涨率为5%o用生产能力

18、指数法估算的拟建项目静态投资为（）亿元。A、2.54B、2.74C、2.75D、2.9448、施工企业向建设单位提供预付款担保生产的费用，属于（）。A、财务费B、财产保险费C、风险费D、办公费49、某项目建设期为2年，第一年贷款3000万元，第二年贷款2000万元，贷款年均衡发放，年利率为8%,建设期内只计息不付息。该项目建设期利息为O。A、366.4B、449.6C、572.8D、659.250、除另有说明外，分部分项工程量清单表中的工程量应等于()。A、实体工程量B、实体工程量+施工损耗C、实体工程量+施工需要增加的工程量D、实体工程量+措施工程量【历年建设工程造价管理基础知识复习题(一)

19、参考答案】一、单项选择题1、C【解析】单项价格指数反映各类工程的人工费、材料费、施工机具使用费报告期价格对基期价格的变化程度的指标。可利用它研究主要单项价格变化的情况及其发展变化的趋势。2、D【解析】本题考查的是招标投标法相关内容。开标工作由招标人主持，邀请所有投标人参加。3、C【解析】机械时间利用系数二机械在一个工作班内纯工作时间/一个工作班延续时间(8h)4、D【解析】2/(0.240.250.54)=529.1块0.240.1150.053=0.0014628m3(l-0.0014628529.1)X(1+1%)=0.228m5、B【解析】单价合同工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的

20、按照现行国家计量规规范规定的工程量计算规则计算得到的工程量确定。总价合同个项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。6、A【解析】建设单位在办理施工许可证之前应当到规定的工程质量监督机构办理工程质量监督注册手续。7、A【解析】施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。8、D【解析】本题考查的是与项目建设有关的其他建设费用。选项A应由科技三项费用列支，不包括在研究试验费中；选项B属于勘察设计费；选项C属于特殊设备安全监督检验费。本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价

21、员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。9、A【解析】根据招标投标法实施条例，投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。10、A【解析】建设项目竣工决算应包括从筹集到竣工投产全过程的全部实际费用11、B【解析】本题考查的是设备及工器具购置费。设备原价二23(11%)-31.08l+3=25.85万元。12、D【解析】本题考查的是建设工程质量管理条例。如使用承租的机械设备和施工机具及配件，应由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收，验收合格后方可使用。13、D【

22、解析】发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付的利息。发包人在竣工结算支付证书签发后或者在收到承包人提交的竣工结算款支付申请规定时间内仍未支付的，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向人民法院申请将该工程依法拍卖。承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿14、C【解析】本题考查的是计日工的报价。计日工应按照招标人提供的其他项目清单列出的项目和估算数量，自主确定各项综合单价并计算费用。15、A16、B【解析】建设项目竣工决算是指项目建设单位根据国家有关规定在项目竣工验收阶段为确定建设项目从筹建到竣工验收实际发生的全部建设费用(包括建

23、筑工程费、安装工程费、设备及工器具购置费用、预备费等费用)而编制的财务文件。17、B【解析】考查建设工程全面造价管理的概念，常规考点。18、D【解析】在竣工结算编制过程中，其他项目应按下列规定计价：计日工应按发包人实际签证确认的事项计算；暂估价应按发承包双方按照建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013的相关规定计算；总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算；施工索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算；现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算；暂列金额应减去工程价款调整（包括索赔、现场签证）金额计算，如有余额归发包人。本题库是

24、以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。19、A【解析】本题考查单位设备安装工程概算的编制方法，设备安装工程费概算的编制方法应根据初步设计深度和要求所明确的程度而采用，其主要编制方法有：1）预算单价法。当初步设计较深，有详细的设备清单时，可直接按安装工程预算定额单价编制安装工程概算，概算编制程序与安装工程施工图预算程序基本相同。该法的优点是计算比较具体，精确性较高。2）扩大单价法。当初步设计深度不够，设备清单不完备，只有主体设备或仅有

25、成套设备重量时，可采用主体设备、成套设备的综合扩大安装单价来编制概算。上述两种方法的具体编制步骤与建筑工程概算相类似。3）设备价值百分比法，又称安装设备百分比法。当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，安装费可按占设备费的百分比计算。其百分比值（即安装费率）由相关管理部门制定或由设计单位根据已完类似工程确定。该法常用于价格波动不大的定型产品和通用设备产品，其计算公式为：设备安装费二设备原价X安装费率（%）（3216）4）综合吨位指标法。当初步设计提供的设备清单有规格和设备重量时，可采用综合吨位指标编制概算20、D【解析】静态投资二7200+1800+400=9400（万元）第二

26、年价差预备费二940040%（l+6%）（l+6%）05（l+6%）-l=589.63（万元）21、C22、A【解析】根据建筑法，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建设工程的维护管理工作。23、C【解析】本题考查的是工程项目管理概述。建设单位应当将施工图送施工图审查机构审查24、D【解析】2）计息日。利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：1建设工程已实际交付的，为交付之日；建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之曰；建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。25、D

27、【解析】开办费包括的内容因国家和工程的不同而异，大致包括以下内容：1施工用水、用电费；工地清理费及完工后清理费；周转材料费；临时设施费；驻工地工程师的现场办公室及所需设备的费用，现场材料试验及所需设备的费用；6其他。26、A【解析】建设项目总投资是指为完成工程项目建设，在建设期（预计或实际）投入的全部费用总和。建设项目按用途可分为生产性建设项目和非生产性建设项目。生产性建设项目总投资包括固定资产投资和流动资产投资两部分；非生产性建设项目总投资只包括固定资产投资，不含流动资产技资。27、A【解析】材料单价是指建筑材料从其来源地运到施工工地仓库直至出库形成的综合平均单价。材料消耗量包括材料净用量和

28、不可避免的损耗量。检验试验费不属于材料费。28、C【解析】本题考查的是工程项目建设程序。规模小的不用初验；由于施工原因造成的，由施工承包单位负责重新绘图；由于其他原因造成的，由建设单位自行绘图或委托设计单位绘图，施工单位负责在新图上加盖“竣工图”；.建设单位必须及时编制竣工决算，分析投资计划执行情况标志29、C【解析】万元30、C【解析】项目竣工决算是指所有项目竣工后，项目单位按照国家有关规定在项目竣工验收阶段编制的竣工决算报告。竣工决算是以实物数量和货币指标为计量单位，综合反映竣工建设项目全部建设费用、建设成果和财务状况的总结性文件，是竣工验收报告的重要组成部分，竣工决算是正确核定新增固定资

29、产价值，考核分析投资效果，建立健全经济责任制的侬据，是反映建设项目实际造价和投资效果的文件。竣工决算是建设工程经济效益的全面反映，是项目法人核定各类新增资产价值、办理其交付使用的依据。竣工决算是工程造价管理的重要组成部分，做好竣工决算是全面完成工程造价管理目标的关键性因素之-O31、C【解析】计日工是为了解决现场发生的零星工作的计价而设立的。计日工适用的所谓零星项目或工作一般是指合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有相应项目的额外工作，尤其是那些难以事先商定价格的额外工作。32、C【解析】本题考查的是设计概算的编制。概算定额法适用于设计达到一定深度，建筑结构尺寸比较明确，能按照设计

30、的平面、立面、剖面图纸计算出褛地面、墙身、门窗和屋面等分项工程（或扩大分项工程或扩大结构构件）工程量的项目。33、A【解析】本题考查的是进口设备原价的构成及计算。在FOB交货方式下，卖方的基本义务有：（1）在合同规定的时间或期限内，在装运港按照习惯方式将货物交到买方指派的船上，并及时通知买方；（2）自负风险和费用，取得出口许可证或其他官方批准证件，在需要办理海关手续时，办理货物出口所需的一切海关手续；（3）负担货物在装运港至装上船为止的一切费用和风险；（4）自付费用提供证明货物已交至船上的通常单据或具有同等效力的电子单证。选项A错误，租船或订舱属于买方义务34、B【解析】圆形、正方形、矩形、T

31、形、L形建筑的K周依此增大。35、A【解析】本题考查的是运输保险费的计算公式。原文是：运输保险费二原币货价（FOB）+国外运费/（1-保险费率）X保险费率36、B【解析】分项工程是指将分部工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程。例如，土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砌体、木门窗制作与安装、玻璃幕墙等工程。37、C【解析】C2Cl=30.8*l.l=2.649,则投资额增加为2.6491=2,649,即164.99638、A【解析】未明确项目准备金:此项准备金用于在估算时不可能明确的潜在项目，包括那些在做成本估算时因为缺乏完整、准确和详细的资料而不能完全预见和不能注明的项

32、目，并且这些项目是必须完成的,或它们的费甩是必定要发生的。39、A【解析】承诺的生效。承诺通知到达要约人时生效。40、C【解析】基本预备费二（5000+1000）8%=480（万元）静态投资=5000+1000+480=6480（万元）建设期第二年完成投资648050%=3240（万元）第二年价差预备费41、B【解析】分项工程是指将分部工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程。例如，土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砌体、木门窗制作与安装、钢结构基础等工程。42、B【解析】台班人工费二人工消耗量xl+（年度工作日一年工作台班）/年工作台班卜人工单价=lxl+（250-220

33、）22080元=90.91元43、B【解析】应收账款二年经营成本/应收账款周转次数二3000x40%/6=200(万元)。44、A【解析】设备工器具价格指数是用综合指数形式表示的总指数45、B【解析】最终结清付款后，承包人在合同内享有的索赔权利也自行终止。46、C【解析】设计概算应按编制时项目所在地的价格水平编制，总投资应完整地反映编制时建设项目实际投资。47、A【解析】本题考查的是投资估算的编制方法。拟建项目静态投资=2(50/40)0.9112108=2.54o48、A【解析】财务费：是指企业为施工生产筹集资金或提供预付款担保、履约担保、职工工资支付担保等所发生的各种费用。49、B【解析】

34、第一年建设期利息：3000/2x8%=120万元；第二年建设期利息(3000+120+2000/2)8%=329.6万元；120+329,6=449.6万元。50、A【解析】本题考查的是工程数量的概念。除另有说明外，所有清单项目的工程量应以实体工程量为准，并以完成后的净值计算。历年建设工程造价管理基础知识复习题（二）总分：100分考试时间：90分钟注意事项： 考生应检查“答题卡”正反两面，如果发现“答题卡”字迹模糊，行列歪斜或单面缺印等现象，要及时向监考员报告。 考生必须在答题卡上与题号相对应的答题区域内答题，书写在试卷（题签）、草稿纸上或答题卡上非题号对应的答题区域的答案一律无效。 考试结束

35、，考生要按照监考员的指令有序、错峰离开考场一、单项选择题（每小题2分，共100分）1、若完成某分项工程需要某种材料的净耗量为0.95t,损耗率为5%,那么，必需消耗量为（）toA、0.8B、 0.95C、 1.05D、 0.99752、关于招标信息发布与修正的说法，正确的是（）.A、招标人在发布招标公告或发出投标邀请书后，不得擅自终止招标B、招标人或其委托的招标代理机构只能在一家指定的媒介发布招标公告C、自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于3日D、招标人对已发出的招标文件进行修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少5日前发出3、下列关于设计概算的描述，错误的是（）。A、设

36、计概算一经批准，将作为控制投资的最高限额B、设计概算是控制施工图设计和施工图预算的依据C、设计概算是控制投资估算的依据D、设计概算是衡量设计方案技术经济合理性的依据4、根据合同法，下列关于格式合同的说法，正确的是（）。A、采用格式条款订立合同，有利于保证合同双发的公平权利B、合同法规定的合同无效的情形适用于格式合同条款C、对格式条款的理解发生争议的，应当作出有利于提供各式条款一方的解释D、格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款5、在进行竣工结算价款支付的过程中，以下做法错误的是（）。A、发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后规定时间内予以核实，向承包人签发竣工结算支付证书B、发包

37、人签发竣工结算支付证书后的规定时间内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款C、发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付的利息D、发包人逾期未支付竣工结算款时，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向人民法院申请将该工程依法拍卖，发包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿6、在对工程造价信息进行分类时，要考虑到今后增加信息的信息类型，不打乱已建立的分类体系，这说明了信息分类应遵循O的原则。A、稳定性B、兼容性C、可扩展性D、实用性7、关于各级施工图预算的构成内容，下列说法中正确的是（）。A、建设项目总预算反映施工图设计阶段建

38、设项目的预算总投资B、建设项目总预算由组成该项目的各个单项工程综合预算费用相加而成C、单项工程综合预算由单项工程的建筑工程费和设备及工器具购置费组成D、单位工程预算由单位建筑工程预算和单位安装工程预算费用组成8、通过招投标订立的建设工程施工合同，合同价应为（）。A、评标价B、投标报价C、招标控制价D、标底9、合同法规定，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权的，撤销权消灭。A、半年B、1年C、2年D、3年10、根据工程造价咨询企业管理办法，已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满（）年的企业，方可申请甲级资质。A、3B、4C、5D、611、（2014年）编制工程量清

39、单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列有关编制补充项目的说法中正确的是（）。A、补充项目编码应由B与三位阿拉伯数字组成B、补充项目应报县级工程造价管理机构备案C、补充项目的工作内容应予以明确D、补充项目编码应顺序编制，起始序号有编制人根据需要自主确定12、（2013年）下列工人工作时间消耗中，属于有效工作时间的是0。A、因混凝土养护引起的停工时间B、偶然停工（停水、停电）增加的时间C、产品质量不合格返工的工作时间D、准备施工工具花费的时间13、（2011年）根据关于实行建设项目法人责任制的暂行规定，项目总经理的基本职责是（）。A、筹措工程建设投资B、组织工程建设实施C、提

40、出项目开工报告D、审定债务偿还计划14、工人的工作时间中，熟悉施工图纸所消耗的时间属于（）oA、基本工作时间B、辅助工作时间C、准备与结束工作时间D、不可避免的中断时间15、（2015年）根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）,发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（）oA、30%B、40%C、50%D、60%16、根据合同法，下列各类合同中，属于可变更或可撤销的合同的是（）。A、以合法形式掩盖非法目的的合同B、损害社会公共利益的合同C、一方以胁迫手段订立的合同D、恶意串通损害集体利益的合同17、关于缺陷责任与保修责任的说法，正确的是

41、（）oA、缺陷责任期自合同竣工日期起计算B、发包人在使用过程中发现已接收的工程存在新的缺陷的，由发包人自行修复C、缺陷责任期最长不超过3年D、保修期自实际竣工日期起计算18、按照国家有关规定，作为年度固定资产投资计划、计划投资总额及构成数额的编制和确定依据的是（）oA、经批准的投资估算B、经批准的初步设计概算C、经批准的施工图预算D、经批准的工程决算19、FIDlC施工合同条件规定，如果承包商不能按时收到业主的付款，承包商有权就未付款额收取延误支付期间的融资费。融资费计息方式是（）。A、按星期计算单利B、按星期计算复利C、按月计算单利D、按月计算复利20、编制标准砖砌体材料消耗定额时，砖的消耗

42、量应按O确定。A、净用量B、净用量加损耗量C、一次损耗量D、损耗量加补损量21、（2016年）工程项目的多次计价是一个（）的过程。A、逐步分解和组合，逐步汇总概算造价B、逐步深化和细化，逐步接近实际造价C、逐步分析和测算，逐步确定投资估算D、逐步确定和控制，逐步积累竣工结算价22、（2016年）根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）,下列关于计日工的说法中正确的是0。A、招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价B、发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行C、计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润D

43、、计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付23、（2016年）某单项工程的单位建筑工程预算为100O万元，单位安装工程预算为500万元，设备购置预算为600万元，未达到固定资产标准的工器具购置预算为60万元，若预备费率费5%,则该单项工程施工图预算为（）万元。A、 1500B、 2100C、 2160D、 226824、招标工程量清单应根据常规施工方案编制，拟定常规施工方案时（）。A、应对主要项目进行估算，如土石方、混凝土B、需对施工总方案中的重大问题及关键工艺作明确具体的规定C、不需计算人、材、机资源消耗量D、不需考虑节假日与气候对工期的影响25、根据建设工程工程量清单计价规范（GB5

44、0500-2013）,关于工程量清单计价的有关要求，下列说法中正确的是（）oA、事业单位自有资金投资的建设工程发承包，可以不采用工程量清单计价B、使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价C、国有资金投资总额占40%以上的项目，必须采用工程量清单计价D、招标工程量清单的准确性和完整性由清单编制人负责26、其他项目清单中，无须由招标人根据拟建工程实际情况提出估算额度的费用项目是（）。A、暂列金额B、材料暂估价C、专业工程暂估价D、计日工费用27、下列对工人工作时间中休息时间的理解，正确的是（）。A、在定额时间中不进行计算B、休息时间即停工时间C、它属于必需消耗的工作时间D、休息时间

45、的长短是一定的，即8小时工作时间以外的时间28、关于合同争议仲裁的说法，正确的是（）。A、仲裁是诉讼的前置程序B、仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力C、仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请D、仲裁协议的效力须由人民法院裁定29、根据建设工程施工合同示范文本中的合同条款，关于合理补偿承包人索赔的说法，正确的是（）oA、承包人遇到不利物质条件可进行利润索赔B、发生不可抗力只能进行工期索赔C、异常恶劣天气导致的停工通常可以进行费用索赔D、发包人原因引起的暂停施工只能进行工期索赔30、某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为100nI3/台班，当机械幅度差系数为20%时，该机械挖二类土方IoOOm3预算定期的台班耗用量应为O台班。A、8.0B、10.0C、12.0D、12.531、关于建设项目总概算的编制，下列说法中正确的是O。A、项目总概算应按照建设单位规定的统一表格进行编制B、对工程建设其它费的各组成项目应分别列项计算C、主要建筑安装材料汇总表只需列出建设项目的钢筋、水泥等主要材料各自的总消耗量D、总概算编制说明应装订于总概算文件最后32、根据合同法，执行政府定价或政府指导价的合同时，对于逾期交付标的物的处置方式是（）。A、遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行B、遇价格上涨时，按照新价格执