建设工程计价相关题目(共四卷).docx

建设工程计价相关题目（一）总分：100分考试时间：90分钟注意事项：>考生要认真核对条形码上打印的姓名、座位号是否与本人准考证上一致> 按题号在指定的答题区域内作答，如需对答案进行修改，可将需修改的内容划去，然后紧挨在其上方或其下方写出新的答案，修改部分在书写时与正文一样，不能超出该题答题区域的黑色矩形边框，否则修改的答案无效。> 考试中途不能无端离场，否则视为放弃。一.单项选择题（每小题2分，共100分）1.根据单项工程的一般划分原则，下列单项工程中属于辅助生产设施的是（A、废水处理站B、水塔C、机修车间D、职工医院【答案】C【解析】2020版教材P96辅助生产设施指为主要生产车间服务的工程项目。包括集中控制室、中央实验室、机修、电修、仪器仪表修理及木工（模）等车间，原材料、半成品、成品及危险品等仓库。选项A是环境保护工程，选项B是公用工程,选项D是生活福利设施。2、（）用来反映建设项目的全部资金来源和资金占用情况，是考核和分析投资效果的依据。A、基本建设项目竣工财务决算表B、基本建设项目概况表C、基本建设项目交付使用资产明细表D、基本建设项目交付使用资产总表【答案】A【解析】2020版教材P294（2）基本建设项目竣工财务决算表（见表6.1.2竣工财务决算表是竣工财务决算报表的一种，建设项目竣工财务决算表是用来反映建设项目的全部资金来源和资金占用情况，是考核和分析投资效果的依据。3、（2019年考题）某项目根据建设项目投资估算编审规程（CECA/GCI-2015）,采用概算法编制的估算中,工程费用为8000万元,基本预备费用为880万元，价差预备费为120万元，工程建设其他费800万，建设期利息为200万元，流动资金为100万元,则该项目为（）万元。A、 9680B、 9800C、 10000D、 10100【答案】B【解析】按照概算法分类，建设投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分构成。建设投资=8000+800+880+120=9800万元。4、（2020年真题）关于建设工程招标工程量清单的编制，下列说法正确的是A、总承包服务费应计列在暂列金额项下B、分部分项工程项目清单中所列工程量应按专业工程量计算规范规定的工程计算规则计算C、措施项目清单的编制不用考虑施工技术方案D、在专业工程量计算规范中没有列项的分部分项工程，不得编制补充项目【答案】B【解析】P184-190A选项错误：总承包服务费应计列在其他项目清单中B选项正确：分部分项工程项目清单中所列工程量应按专业工程量计算规范规定的工程量计算规则计算。C选项错误：措施项目清单的设置要考虑拟建工程的施工组织设计，施工技术方案，相关的施工规范与施工验收规范，招标文件中提出的某些必须通过一定的技术措施才能实现的要求，设计文件中一些不足以写进技术方案的但是要通过一定的技术措施才能实现的内容。D选项错误：当在拟建工程的施工图纸中有体现，但在专业工程量计算规范附录中没有相对应的项目，并且在附录项目的“项目特征”或“工程内容”中也没有提示时，则必须编制针对这些分项工程的补充项目，在清单中单独列项并在清单的编制说明中注明.5、(2015年)按照世界银行有关规定进行的国际竞争性招标，在中标人确定后还应进行合同谈判。下列主题中属于合同谈判内容的是()。A、合同价格的优惠B、合同双方的权利和义务C、合同标的物数量增减引起的价格变化D、投标人承担技术规格书中设有规定的额外任务【答案】C【解析】该题主要考察的是：国际工程招标投标及合同价款的约定（1）原招标文件中规定采购的设备、货物或工程的数量可能有所增减，合同总价也随之可按单价计算而有增减；（2）投标人的投标，对原招标文件中提出的各种标准及要求，总会有一些非重大性的差异。如技术规格上某些重大的差别,交货或完工时间提前或推迟,工程预付款的多少及支付条件,损失赔偿的具体规定，价格调整条款及所依据的指数的确定等，都应在谈判中进一步明确。6、在工程概预算编制时，下列说法正确的是（A、工程概预算的形成过程就是依据工程定额、预算价格和取费标准，经过不同层次的计算形成相应造价的过程B、工程概预算编制的基本构造要素包括人工、材料和施工机具使用费C、工程量计算书是根据施工图编制的D、投资估算指标是确定工料单价的依据【答案】B【解析】2020版教材P3738页本题考查的是工程概预算编制的概念和程序。工程概预算单位价格的形成过程，就是依据概预算定额所确定的消耗量乘以定额单价或市场价，经过不同层次的计算形成相应造价的过程。根据公式2.1.3可知，基本构造要素是人工、材料和施工机具使用费。根据图2.1.1工程概预算编制程序示意图可知,工程量计算书是根据初步设计和施工图编制的。根据图2.1.1工程概预算编制程序示意图可知，工料单价是由概算指标、概算定额、预算定额、补充定额、日工资单价、材料预算价格、施工机械台班价格确定的。7.（2018年考题）关于政府投资项目竣工结算的审核，下列说法正确的是（）A、单位工程竣工结算由承包人审核；B、单项工程竣工结算承包人审核；C、建设项目竣工结算由发包人委托造价工程师审核；D、竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核；【答案】D【解析】国有资金投资建设工程的发包人,应当委托具有相应资质的工程造价咨询企业对竣工结算文件进行审核。8、下列因素中，影响施工过程的技术因素是（A、工人技术水平B、操作方法C、机械设备性能D、劳动组织【答案】C【解析】2020版教材P55本题考查的是施工过程的影响因素施工过程的影响因素包括技术因素、组织因素和自然因素。（1）技术因素。包括产品的种类和质量要求，所用材料、半成品、构配件的类别、规格和性能，所用工具和机械设备的类别、型号、性能及完好情况等。9、下列关于发承包阶段合同价款约定的说法，正确的是（A、对于直接发包的项目，如按初步设计总概算投资包干时，应以中标时确定的金额为签约合同价B、对于直接发包的项目，如按施工图预算包干，则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准C、招标人发布的招标文件提出了各项要求，主要对承包方有约束力D、招标文件包括招标文件的构成以及澄清，但并不含对其修改的内容【答案】B【解析】2020版教材P182A错，对于招标发包的项目，即以招标投标方式签订的合同中，应以中标时确定的金额为准；对于直接发包的项目,如按初步设计总概算投资包干时,应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资（包括相应的不可预见费）为签约合同价；如按施工图预算包干，则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准。C错，招标文件中提出的各项要求，对整个招标工作乃至发承包双方都具有约束力。D错，招标文件主要包括招标文件的构成以及澄清和修改的规定。10、（2016年考题）某建筑工程报告期各项费用构成和各单项价格指数如下表所示,则该工程的建筑安装工程造价指数为（A、0.995B、0.996C、0.997D、0.998【答案】A【解析】根据公式2.6.11得出：该工程的建筑安装工程造价指数二(1520÷3200+580+600+700)/(1520/1.08+3200/0.95+580/1.01+600/1.03+700)=0.99511、在工程量清单的编制过程中，下列内容中需要依据施工组织设计、施工规范、验收规范编制的是(1A、项目编码B、计量单位C、招标文件D、计算工程量【答案】D【解析】本题考查的是工程计价基本程序。工程量清单的编制过程中，确定项目名称、确定项目特征、计算工程量需要结合施工组织设计、施工规范、验收规范。2020教材P37-3912、在各类无形资产中，自创或者外购方式取得均应计入无形资产价值的是A、土地使用权B、商标权C、非专利技术D、专利权【答案】D【解析】2020版教材P309我国作为两古对象的无形资产通常包括专利权、专有技术、商标权、著作权、销售网络、客户关系、供应关系、人力资源、商业特许权、合同枚益、土地使用权、矿业权、水域使用权、森林权益、商誉等。（1）专利权的计价。专利权分为自创和外购两类。13、某企业全年的销售收入是3000万元，经营成本占全部销售收入的40%,年其他营业费用为600万元，应收账款年周转次数是6次,则应收账款估算额为（）万元。A、100B、200C、400D、500【答案】B【解析】2020版教材P139应收账款二年经营成本/应收账款周转次数=3000x40%/6=200（万元14、在FIDIC合同条件中，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其实际费用后，其中支付证书中应增加该费用的（）作为工程材料和预备预支款。A、50%B、60%C、70%D、80%【答案】D【解析】工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件后，应当根据审查承包商提交的相关文件确定此类材料和设备的实际费用（包括运至现场的费用），其中支付证书中应增加的款额为该费用的80%o15、建设项目投资估算可以根据主体专业设计的阶段和深度采用混合法，下列方法中两两混合后属于混合法的是（A、生产能力指数法与系数估算法B、系数估算法与比例估算法C、单位生产能力估算法与比例估算法D、系数估算法与单位生产能力估算法【答案】B【解析】2020版教材P135混合法是根据主体专业设计的阶段和深度,投资估算编制者所掌握的国家及地区、行业或部门相关投资估算基础资料和数据，以及其他统计和积累的、可靠的相关造价基础资料，对一个拟建建设项目采用生产能力指数法与比例估算法或系数估算法与比例估算法混合估算其相关投资额的方法。16、（2020年真题）对于综合评估法中的评标基准价的确定，下列说法正确的A、按所有有效投标人中的最低投标价确定B、按所有有效投标人的平均投标价确定C、按所有有效投标人的平均投标价乘以事先约定的浮动系数确定D、按项目特点、行业管理规定自行确定【答案】D【解析】P213-217评标基准价的计算方法应在投标人须知前附表中予以明确。招标人可依据招标项目的特点、行业管理规定给出评标基准价的计算方法，确定时也可适当考虑投标人的投标报价。17、（2015年）关于建筑安装工程结算的编制，下列说法中正确的是（）。A、采用固定总价合同的，暂列金额不得调整B、采用固定总价合同的，税率可不按政府部门新公布的税率调整C、规费应按县级建设主管部门规定的费率计算D、现场签证费用应依据点承包双方签证资料确认的金额计算【答案】D【解析】该题主要考察的是：竣工结算（3）其他项目应按下列规定计价：1）计日工应按发包人实际签证确认的事项计算；2）暂估价应按发、承包双方按照建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013的相关规定计算；3）总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算；4）施工索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算；5）现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算；6）暂列金额应减去工程价款调整（包括索赔、现场签证）金额计算，如有余额归发包人。（4）规费和税金应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。规费中的工程排污费应按工程所在地环境保护部门规定标准缴纳后按实列入。此外,发承包双方在合同工程实施过程中已经确认的工程计量结果和合同价款,在竣工结算办理中应直接进入结算。采用总价合同的,应在合同总价基础上,对合同约定能调整的内容及超过合同约定范围的风险因素进行调整；采用单价合同的，在合同约定风险范围内的综合单价应固定不变，并应按合同约定进行计量,且应按实际完成的工程量进行计量。18、下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是（A、施工单位参加试运转人员的工资B、单台设备的单机试运转费C、试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用D、试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用【答案】A【解析】2020版教材P29联合试运转费是试运转支出的大于收入的差额部分费用，其中试运转支出包括试运转所需原材料、燃料及动力消耗、低值易耗品、其他物料消耗、工具用具使用费、机械使用费、联合试动转人员工资、施工单位参加试运转人员工资、专家指导费以及必要的工业烘炉费等。19、()反映建设项目建成后新增固定资产、流动资产、无形资产和其他资产价值的情况和价值，作为财产交接、检查投资计划完成情况和分析投资效果的依据。A、基本建设项目概况表B、基本建设项目竣工财务决算表C、基本建设项目交付使用资产总表D、建设项目交付使用资产明细表【答案】C【解析】2020版教材P286(3)基本建设项目交付使用资产总表(见表6.1.3该表反映建项目建成后新增固定资产、流动资产、无形资产价值的情况和价值，作为财产交接、检查投资计划完成情况和分析投资效果的据。20、(2016年考题)已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为30万元,废品损失率为10%,外购配套件费为5万元，包装费率为2%,利润率为10%o用成本估算发计算该设备的利润值为()万元。A、3.366B、3.370C、3.376D、3.876【答案】C【解析】本题考查的是设备购置费的构成和计算。单台非标准设备原价二（材料费+加工费+辅助材料费）X（1+专用工具费率）X（1+废品损失费率）+外购配套件费（1+包装费率）-外购配套件费X（1+利润率）+销项税金+非标准设备设计费+外购配套件费。根据公式计算利润=30X（l÷10%）÷5X（1+2%）-5X10%=3.376万元。21、（2018年考题）关于设计概算的作用，下列说法正确的是（A、设计概算是确定建设规模的依据B、设计概算是编制固定资产投资计划的依据C、政府投资项目设计概算经批准后，不得进行调整D、设计概算不应作为签订贷款合同的依据【答案】B【解析】选项A错误，投资估算是确定建设规模的依据。选项B正确，设计概算是编制固定资产投资计划、确定和控制建设项目投资的依据。选项C错误，政府投资项目设计概算经批准后，一般不得进行调整。选项D错误，设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的依据。22、（2016年）关于我国建设项目投资,以下说法正确的是（）。A、非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成B、生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分t三C、建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D、建设投资由固定资产投资和建设期利息组成【答案】C【解析】本题主要考察建设项目投资构成概念，生产性建设项目总投资包括建设投资、建设期贷款利息和流动资金三部分非生产性建设项目总投资包括建设投资和建设期贷款利息两部分，其中建设投资和建设期贷款利息之和对应固定资产投资故A、B、D错误；建设投资包括工程费用、工程建设其它费用、预备费三部分，23、在合同履行过程中由于违约解除合同的价款结算与支付说法正确的是(A、因承包人原因违约解除合同的，发包人也应按原支付周期支付已完成的合同价款B、如果发包人应扣除的金额超过了应支付的金额，则承包人应在合同解除后的规定时间内将其差额退换给发包人C、因发包人原因违约解除合同的，无须支付违约金D、因发包人原因违约，费用由承包人提出，发包人核实后与承包人协商确定后的14天内向承包人签发支付证书【答案】B【解析】2020版教材P261因承包人原因违约解除合同的,发包人应暂停向承包人支付任何价款。因发包人原因违约解除合同的，应按合同约定核算发包人应支付的违约金以及给承包人造成损失或损害的索赔金额费用。该费用由承包人提出，发包人核实后与承包人协商确定后的7天内向承包人签发支付证书。如果发包人应扣除的金额超过了应支付的金额，则承包人应在合同解除后的规定时间内将其差额退还给发包人。B正确。因发包人违约解除合同的，发包人除应按照有关不可抗力解除合同的规定向承包人支付各项价款外，还需按合同约定核算发包人应支付的违约金以及给承包人造成损失或损害的索赔金额费用。该笔费用由承包人提出，发包人核实后与承包人协商确定后的规定时间内向承包人签发支付证书。协商不能达成一致的,按照合同约定的争议解决方式处理。D错误。24、按照索赔事件的性质分类，在施工中发现地下流砂引起的索赔属于（A、工程变更索赔B、工程延误索赔C、不可预见的不利条件索赔D、合同终止的索赔【答案】C【解析】2020版教材P247承包人在工程施工期间,施工现场遇到一个有经验的承包人通常不能合理预见的不利施工条件或外界障碍，例如地质条件与发包人提供的资料不符，出现不可预见的地下水、地质断层、溶洞、地下障碍物等，承包人可以就因此承受的损失提出索赔。25、（2017年考题）当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，编制设备安装工程费概算可选用的方法是（1A、设备价值百分比法B、设备系数法C、综合吨位指标法D、预算单价法【答案】A【解析】设备价值百分比法，又叫安装设备百分比法。当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，安装费可按占设备费的百分比计算。26、社会投资项目采用预留保证金方式的，发承包双方可以约定将保证金交由（）托管。A、金融机构B、发包人C、财政部D、政府部门【答案】A【解析】2020版教材P262社会投资项目采用预留保证金方式的，发承包双方可以约定将保证金交由金融机构托管。27、（2019年考题）某新建项目建设期为两年,分年均衡进行贷款,第一年贷款200万元，第二年贷款300万元，在建设期内贷款利息只计息不支付，年利率为10%的情况下，该项目应计建设期贷款利息为（）万元？A、36.00B、46.00C、52.00D、70.00【答案】B【解析】第一年利息=2000.5l0%=10万元;第二年利息=(200+10+300×0.5)×10%=36万元;建设期贷款利息=10+36=46万元。28、运用分项详细估算法估算项目存货时，存货的正确构成是(A、应付账款+预付账款+在产品+产成品B、应付账款+应收账款+在产品+产成品C、外购原材料、燃料+其他材料+在产品+产成品D、预付账款+现金+在产品+产成品【答案】C【解析】本题考查的是投资估算的编制。存货=外购原材料、燃料+其他材料+在产品+产成品。2020教材P131-14729、工程建设投资估算指标是编制建设工程投资估算的依据，下面对投资估算指标表述正确的是(1A、投资估算指标分为建设项目综合指标和单项工程指标两个层次B、投资估算指标主要反映实施阶段的静态投资C、投资估算指标比其他各种计价定额具有更大的综合性和概括性D、投资估算指标的概括性不如概算指标全面【答案】C【解析】本题考查的是投资估算指标及其编制。选项A错误，投资估算指标包括建设项目综合指标、单项工程指标和单位工程指标三个层次；选项B错误，投资估算指标的编制要贯彻静态和动态相结合的原则；选项C正确，选项D错误，投资估算指标比其他各种计价定额具有更大的综合性和概括性。2020教材P93-9830、为了合理划分发承包双方的合同风险，施工合同中应当约定一个基准日。对于实行招标的建设工程，一般以（）前的第28天作为基准日。A、投标截止时间B、招标截止日C、中标通知书发出D、合同签订【答案】A【解析】对于实行招标的项目,一般以施工招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第28天作为基准日。31、（2020年真题）某项目施工合同约定，由承包人承担±10%范围内的碎石价格风险，超出部分采用造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期的价格分别为100m3x96元/m3,2020年7月的造价信息发布价为130元/m3,则该月碎石的实结算价格为（）元/m3。A、117.0B、120.0C、124.4D、130.0【答案】B【解析】P241-244130-100*1.1+100=120.0元。32、（2015年考题）根据标准设计施工总承包招标文件，除投标人须知前附表另有规定外，工程总承包招标的投标有效期为（）天。A、60B、90C、120D、180【答案】C【解析】工程总承包投标文件编制和递交时同样需要遵循投标保证金以及投标有效期的有关规定，规定内容与施工投标基本相同。只是由于实施工程总承包的项目通常比较复杂，因此除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期均为120天。33、（2016年考题）下列工程造价指数，既属于总指数又可用综合指数形式表小的是（A、设备、工器具价格指数B、建筑安装工程造价指数C、单项工程造价指数D、建设项目造价指数【答案】A【解析】本题考查的是工程造价指数的编制和动态管理。设备、工器具的种类、品种和规格很多。设备、工器具费用的变动通常是由两个因素引起的，即设备，工器具单件采购价格的变简口采购数量的变化,并且工程所采购的设备、工器具是由不同规格、不同品种组成的,因此设备、工器具价格指数属于总指数。由于采购价格与采购数量的数据无论是基期还是报告期都上匕较容易获得，因此设备、工器具价格指数可以用综合指数的形式来表示。34、（2014年）完成某单位分部分项工程需要基本用工4.2工日,超运距用工0.3IB,辅助用工1工日，人工幅度系数为10%,则该单位分部分项工作预算定额人工消耗量为（）工日。A、5.92B、5.95C、6.02D、6.05【答案】D【解析】预算定额中人工工日消耗量是指在正常施工条件下,生产单位合格产品所必需消耗的人工工日数量,是由分项工程所综合的各个工序劳动定额包括的基本用工、其他用工两部分组成的。其他用工是辅助基本用工消耗的工日，包括超运a巨用工、辅助用工和人工幅度差用工。人工幅度差二（基本用工+辅助用工+超运距用工）X人工幅度差系数。预算定额人工消耗量二（4.2+03+1）X（1+10%）=6.0535、现有一通用设备，原价3万元，重5t,设备安装费指标为100元/t,安装费率2%o设备的安装费为（）元。A、600B、700C、800Dx900【答案】A【解析】2020版教材P136设备的安装费二设备原价X安装费率（%）=30000×2%=600（元36、建设工程在缺陷责任期内，由第三方原因造成的缺陷（A、应由承包人负责维修，费用从质量保证金中扣除B、应由承包人负责维修，费用由发包人承担C、发包人委托承包人维修的，费用由第三方支付D、发包人委托承包人维修的，费用由发包人支付【答案】D【解析】2020版教材P262,（3）质量保证金的使用。缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修,并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用,发包人可按合同约定从质量保证金或银行保函中扣除，费用超出质量保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。由他人及不可抗力原因造成的缺陷,发包人负责组织维修,承包人不承担费用,且发包人不得从质量保证金中扣除费用。发承包双方就缺陷责任有争议时，可以请有资质的单位进行鉴定，责任方承担鉴定费用并承担维修费用。37、（2018年考题）下列工程造价信息中，最能体现市场机制下信息动态性变化特征的是（A、工程价格信息B、政策性文件C、计价标准和规范D、工程定额【答案】A【解析】本题考查的是工程计价信息及其主要内容。最能体现信息动态变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程计价信息包括价格信息、工程造价指数和工程造价指标三类。38、某项目建设期内第一年贷款100万元,第二年贷款200万元,贷款在各年内均衡发放，年利率10%,建设期内利息只计息不支付，则建设期利息为（）万元。A、30B、40C、25.5D、41【答案】C【解析】2020版教材P31在建设期，各年利息计算如下：第一年应计用J息=l2ll%=5（万元）;第二年应计利息=（100÷5÷l2×200）×10%=20.5（万元）；建设贷款利息总和二5+20.5=25.5（万元I39、已建成年产20万吨的某化工厂,2010年拟建年产100万吨相同产品的新项目,并采用增加相同规格设备数量的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（IA、0.40.5B、0.60.7C、0.80.9D、0.91【答案】C【解析】2020版教材P133生产能力指数X的确定一般要结合行业特点确定，正常情况下，0x1.不同生产率水平的国家和不同性质的项目中，X的取值不同。若已建类似项目规模和拟建项目规模的比值在0.52之间时，X的取值近似为1;若已建类似项目规模和拟建项目规模的比值为2-50,且拟建项目生产规模的扩大仅靠增大设备规模来达到时，则X的取值约为0.60.7;若是靠增加相同规格设备的数量达到时，X的取值约在0.80.9之间。40、国际竞争性投标过程中只对标书的报价和其他因素进行评比不对投标人资格进彳亍评审的工作是（A、清标B、审标C、评标D、定标【答案】C【解析】2020版教材P231评标只庵寸标书的报价和其他因素，以及标书是否符合招标程序要求和技术要求进行评比，而不是对投标人是否具备实施合同的经验、财务能力和技术能力的资格进行评审。对投标人的资格审查应在资格预审或定审中进行。评标考虑的因素中，不应把属于资格审查的内容包括进去。41、某施工机械设备司机2人，若年制度工作日为254天,年工作台班为250台班，人工日工资单价为80元,则该施工机械的台班人工费为()元/台班。A、78.72B、81.28C、157.44D、162.56【答案】D【解析】本题考查机械台班单价中人工费的计算,=2*(1+(254-250)/250)*80=162.5642、下列关于投资估算指标的说法中,正确的是(A、只反映项目建设前期的动态投资B、一般分为综合指标和单项工程指标两个层次C、要考虑影响投资的动态因素D、建设项目综合指标为各单项工程投资之和【答案】C【解析】2020版教材P9496投资估算指标既要反映实施阶段的静态投资，还必须要反映项目建设前期和交付使用期内发生的动态投资。投资估算指标内容因行业不同而各异，一般可分为建设项目综合指标、单项工程指标和单位工程指标3个层次。其中建设项目综合指标包括单项工程投资、工程建设其他费用和预备费等。投资估算指标的编制要贯彻静态和动态相结合的原则。要充分考虑到在市场经济条件下，由于建设条件、实施时间、建设期限等因素的不同，考虑到建设期的动态因素，即价格、建设期利息及涉外工程的汇率等因素的变动，导致指标的量差、价差、利息差、费用差等“动态因素对投资估算的影响,对上述动态因素给予必要的调整办法和调整参数,尽可能减少这些动态因素对投资估算准确度的影响，使指标具有较强的实用性和可操作性。建设项目综合指标指按规定应列入建设项目总投资的从立项筹建开始至竣工验收交付使用的全部投资额，包括单项工程投资、工程建设其他费用和预备费等。43、关于招标工程量清单中分部分项工程量清单的编制，下列说法中错误的是(A、招标人只负责项目编码、项目名称、计量单位和工程量四项内容的填写B、同一招标工程的项目编码不得有重码C、清单所列项目应是在单位工程施工过程中以其本身构成该工程实体的分项工程D、当清单计价规范附录中有两个计量单位时，应结合实际情况选择其中一个【答案】A【解析】2020版教材P186分部分项工程量清单所反映的是拟建工程分部分项工程项目名称和相应数量的明细清单，招标人负责包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量在内的五项内容。44、（2020年真题）某装载容量为15m3的运输机械,每运输IOkm的一次循环工作中，装车、运输、隹口料、空车返回时间分别为IOmins15min.8min和12min,机械时间利用系数为0.75,则该机械运输IOKm的台班产量定额为（）10m3t0A、8B、10.91C、12D、16.36【答案】C【解析】P65-67机械一次循环的正常延续时间：10+15+8+12=45min=0.75h;机械纯工作Ih循环次数：1/0.75=133次/台时棚戒台51件产率：1.33*15*0.75*8=119.7m3/台班;119.710=11.97m3三,即12m3台班45、关于招标控制价，下列说法中正确的是（A、招标人不得拒绝高于招标控制价的投标报价B、利润应按政府有关规定进行计算C、招标控制价超过批准概算3%时，应报原概算审批部门审核D、经复查的招标控制价与原招标控制价误差±3%的应责成招标人改正【答案】D【解析】A错误，国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，招标人应编制招标控制价，并应当拒绝高于招标控制价的投标报价；B错，利润由企业自主决定；C错误，国有资金投资的招标控制价原则上不能超过批准的设计概算。46、某施工企业投标一城市基础设施项目，投标总价为5000万元，则投标保证金最高数额为（）万元。A、50B、80C、76D、100【答案】D【解析】2020版教材P211投标保证金的数额不得超过项目估算价的2%,具体标准可以遵照各行业规定。#47、（2020年真题）因承包人原因解除合同的，承包人有权要求发包人支付A、承包人员遣送费B、临时工程拆除费C、施工设备运离现场费D、已完措施项目费【答案】D【解析】P258-262因承包人违约解除合同的，发包人应暂停向承包人支付任何价款。发包人应在合同解除后规定时间内核实合同解除时承包人已完成的全部合同价款以及按施工进度计划已运至现场的材料和工程设备货款。48、当承发包双方的合同价款纠纷提交仲裁时，如果仲裁是在仲裁机构要求停止施工的情况下进行,承包人应对合同工程采取保护措施,由此增加的费用由()承担。A、发包人B、承包人C、发包人和承包人D、败诉方【答案】D【解析】2020版教材P266本题考查的是合同价款纠纷的处理。当仲裁是在仲裁机构要求停止施工的情况下进行时,承包人应对合同工程采取保护措施,由此增加的费用由败诉方承抵"49、工程总承包企业承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的工程总承包类型是(A、交钥匙总承包B、EPC总承包C、设计-施工总承包D、工程项目管理总承包【答案】B【解析】2020版教材P221(1)设计采购施工总承包。EPC总承包即工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。50、(2017年考题)某分项工程招标工程量清单数量为400011f,施工中由于设计变更调减为3000rf,该项目招标控制价综合单价为600元/m1投标报价为450元/n九合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时，综合单价以招标控制价为基础调整。若承包人报价浮动率为10%,该分项工程费结算价为()万元。A、137.70B、155.25C、186.30D、207.00【答案】A【解析】工程量减少超过15%;报价偏差超过15%;调整后价格二60OX(1-10%)×(1-15%)=459元11f>450元/曲，该项目结算价=459×3000=137.7万元。建设工程计价相关题目（二）总分：100分考试时间：90分钟注意事项：>考生要认真核对条形码上打印的姓名、座位号是否与本人准考证上一致> 按题号在指定的答题区域内作答，如需对答案进行修改，可将需修改的内容划去，然后紧挨在其上方或其下方写出新的答案，修改部分在书写时与正文一样，不能超出该题答题区域的黑色矩形边框，否则修改的答案无效。> 考试中途不能无端离场，否则视为放弃。一.单项选择题（每小题2分，共100分）1.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用的表述中不正确的是（A、人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人的各项费用B、材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成C、材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费D、施工机具使用费包含仪器仪表使用费【答案】C【解析】2020版教材PIl材料的单价组成应该是材料原价、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费等。人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人的各项费用,A表述正确材料费包括工程设备，而工程设备是指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备，金属结构设备.设备和装置B材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费（这里应该是运输损耗费采购及保管费五项组成D施工机具使用费包括仪器仪表的使用费。#2、根据FIDIC施工合同条件（1999版）,关于合同价款调整的规定,下列说法正确的是（A、工程量的变更与对应费率的乘积超过了中标总金额的1%时才予调整B、实际测量工程量比工程量表中工程量变动大于10%时,可调整相应单价C、工程师要求改变施工顺序的，不应调整合同价款D、承包人配合工程检验所发生的剥露和覆盖，不应调整合同价款【答案】B【解析】2020版教材P282因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件包括：该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%o该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的o.o%（3）由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%。该部分工程不是合同中规定的"固定费率项目"。#3、关于施工图预算的说法，错误的有（A、施工图预算是进行两算对比”的依据B、全费用综合单价法不包括税金C、施工图预算编制应严格执行国家的建设方针和经济政策D、使用工料单价法时一般需要进行工料分析【答案】B【解析】全费用综合单价法包括税金。4、（2018年考题）根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是（工A、指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具使用费B、指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具使用费C、采用一般计税方法时，工具用具使用费中的增值税进项税额可以抵扣D、包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用【