工程承揽合同（通用29篇）.docx

工程承揽合同（通用29篇）工程承揽合同篇1甲方：乙方：根据，中华人民共和国建筑法、建筑安装工程条列、建设工程质量管理条列，建筑工程安全管理条列，结合本工程具体事项，本着双方互利互惠公平、公正的原则，经甲乙双方共同友好协商，达成如下协议，以资信守。一、工程地点：迎宾路以西，西安大路以北。香港城一期场区土方挖运。二、承包范围及内容：场区土方挖运。三、承包方式：挖土及场外运输（挖掘机及其他所有挖运土方设备均由乙方负责）四、工程承包价格及计算方式按实际挖土方实测实量计算土方量及场外运输每立方米24元。五、质量要求：按照国家验收规范施工，验收达到合格。六、工程款支付方式：土方挖运完成支付3万元人民币，余款20202X7月末支付。七、施工工期八、甲方责任负责测量土方标高九、乙方责任1、乙方自行办理渣土证、卸土地、及各项城建行政执法罚款、车辆运输、等挖运土方手续，所发生的一切费用均由承包方负责，与甲方无关。2、乙方负责运输车辆所发生的一切行车安全事故，由于挖运土方而产生的任何事项与甲方无关。3、承包人严格按照施工现场管理规定，关于安全、环保交底的,内容执行，遵守相关法律法规，违者将按照相关条列进行处罚，由此发生的安全及质量事故油承包人自行承担，并对发包人承担赔偿责任。4、乙方必须配合甲方管理人员的工作，按照测绘人员所提供的挖土标高挖土。5、乙方应配合甲方做好文明施工。6、挖土方工程机械在施工中所发生一切安全伤亡事故，均由乙方负责，与甲方无关。7、乙方严格按合同工期要求完成工程施工，如因乙方所造成的工期延误，甲方有权终止合同，对已发生的挖土工程量不予结算，因此给甲方所造成的负面影响及经济损失由乙方赔偿给甲方。十、争议的解决存在争议时双方协商解决，协商不妥时采用法律诉讼解决十一、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经双方代表签字后生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表签名：乙方代表签名：地址：电话：传真：日期：年月一一日日期：年月B工程承揽合同篇2发包单位：（以下简称甲方）承揽单位：（以下简称乙方）根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原贝为明确双方在承揽制作、安装过程中的权利、义务，经双方协商同意后签订本合同。第一条工程概况及承包范围一、工程名称：二、工程地点：三、工程范围和内容：1、承包范围：钢屋盖（含中间钢柱）；屋面采用0.426mmHV-820型暗扣单层彩钢板+5OnInI厚保温棉+铝箔纸+钢丝网。2、工程建筑面积：13534.91平方米（暂定轴线面积，未包含雨棚面积，工程量据实结算）。3、结构：轻型钢结构屋盖4、层数、建筑高度：详见施工图纸5、其他：土建、水电、避雷、防火涂料均由甲方自理，预埋件由乙方提供并指导甲方埋放，埋放预埋件所需钢筋头由甲方提供。第二条合同价款及调整一、工程合同价款采用固定合同单价，单方造价为（大写）：人民币贰佰元整每平方米（¥200元/m2）；暂定合同总价为：2706982元（贰佰柒拾万陆仟玖佰捌拾贰元整）。二、双方约定合同价款的其他调整因素：1、调整方式：（1）遇业主方要求或设计规范要求比原业主方认可方案增加的工程内容。（2）遇业主方要求施工图范围以外增加的工程内容。（3）遇业主方要求因图纸变更而增加的工程内容。（4）以上各项经业主或监理签证后予以调整。2、调整原则:（1）合同报价书已有相同项目的，按该项目的单价执行。（2）合同报价书中无相同项目的，以市场信息价为基础或参照本合同报价书而确定该项目的单价。（3）工程量增减的计算方法按国家现行规定执行。（4）增加的工程量务必确定增加价款。三、本工程最终结算价款为：固定合同价+追加合同价款（补充协议或工程联系单）。第三条合同价款的支付与结算一、工程款支付：1、合同签订之日起3日内，甲方支付合同总价的30%备料款,计人民币¥812094.6元2、主体钢构件和安装人员开始进场2日内，甲方支付合同总价的30%进度款，计人民币¥812094.6元。3、主体钢构件安装完毕，屋面板开始进场后3日内，甲方支付合同总价的25%进度款，计人民币¥676745.5元。4、乙方在钢结构工程完工后50日内，甲方支付合同总价的10%进度款，计人民币¥270698.2元。5、质保金为合同总价的5%在钢结构单项工程竣工后满1年内付清。6、前述合同总价系指合同签订时确定的工程总造价，如工程总造价在合同履行中按约定作增减时，其各阶段支付比例不变，支付金额作相应增减。如本工程有两个或两个以上建筑单体，在支付工程款时，如单体进度不同，则按单体进度及造价分栋支付，但支付比例不变。7、甲方在合同约定的付款时间不能支付工程款时，在乙方催告后3日内仍不支付的，乙方有权暂停施工，待甲方支付后恢复施工。停工期间损失由甲方承担，工期顺延。如在催告后28天内不支付的，则乙方有权解除合同，甲方赔偿一切损失。二、结算：1、乙方应于工程竣工验收合格后或视为合格后10日内向甲方提交工程结算报告及资料。2、工程最终造价按本合同第二条关于造价的约定和其他相关条款约定的方式、方法结算。遇本合同无约定的，适用国家有关规定。3、甲方自收到乙方的结算报告及结算资料后10日内给予确认或提出修改意见。期限内不作确认或不提修改意见的，则视为确认该结算报告。4、如结算报告的工程最终造价无增减时，则无需甲方确认即应按本条第一款关于工程款支付的约定时间支付工程款；如有增减时,则对增减部分进行决算。5、追加工程款、费用、赔款，如已经甲方签证确认的，则无需再次确认即应支付；尚未确认的；由甲方在收到结算报告和结算资料之日起14日内确认或提出异议，否则视同认可。6、甲方与乙方对工程款结算发生争议时应协商解决；协商不成的可委托双方都认可的审价机构审价确定。三、其他事项：1、本合同在支付工程预付款与进度款时开具税务局统一收款收据，工程决算确定后开具发票（85%增值税发票，15%当地劳务税票）。2、本合同材料采购、构件制作属承揽合同中的制作部分，涉及该部份款项的税金在乙方公司所在地纳税，并由乙方按合同约定开具相关货物销售发票。3、本工程安装部份款项为建筑业劳务价款，由乙方在安装工程所在地缴纳营业税，并开具相应发票。4、工程款支付方式：银行汇票或转帐支票，不得以任何形式的现金支付。5、此合同价不包括总包单位的管理费用及土建配套费用。第四条工程期限一、根据工程实际情况，约定工程总工期为天，其中安装工期为工作日，工期起点以甲方向乙方下达开工报告为准。计划进场日期年月日，具体进场日期甲方应提前5天书面通知乙方，特殊状况需要延期，甲方也应提前5天通知乙方。二、若按计划工期，甲方场地要推迟15天以上才能进场安装的，甲方应支付合同规定的第一笔工程进度款；甲方场地要推迟30天以上进场安装的，甲方除支付工程进度款外并补偿乙方的经济损失，且乙方有权终止合同。三、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：1、按施工准备规定要求，不能提供压实平整的施工场地，水源、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工时；2、甲方供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度时；3、工程量变化、设计变更或提供的工程地质资料不准而影响进度时；4、在施工中因连续停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电每周累计超过24小时，影响正常施工时；5、因甲方或监理签证不及时而影响下一道工序施工；6、未按合同规定拨付工程预付款、进度款而影响施工；7、人力不可抗拒的因素而延误工期；8、如基础由甲方负责承担，由于甲方延期或因土建质量不合格而影响乙方的正常施工，及因甲方负责的其它工程项目交叉施工而影响乙方正常施工的,工期相应顺延；9、其它因甲方不可预见原因造成的中途停工。四、乙方在以上情况发生后的5天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出书面报告，甲方代表收到后应在5天内予以确认答复，逾期不予答复，乙方即可视为报告内容和延期要求已被确认。第五条施工准备一、甲方：1、年月日前做好建筑红线以外的“三通一平”，负责红线外进场道路的维修，并接到施工现场。2、年月日前，负责接通施工现场的施工用水源、电源、变压器，要求满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内的场地平整及压实、拆迁障碍物等工作，并提供相应的资料。3、甲方负责设计时，合同签订后3天内（以收签最后一张图纸为准）提供完整的建筑安装施工图九份及有关施工技术资料。4、组织甲、乙方和设计单位及有关部门参加施工图交底，并做好三方签署的交底会审纪要，在7日内分送有关单位，并在7日内提供会审纪要和修改后的施工图（甲方供图时）八份。5、提供本工程前期施工资料，办妥土建交验手续、建筑规划许可证、施工许可证、开工证、施工临时用地、占用道路等合法手续;协助乙方办理现场施工人员暂住证等及其它甲方应该办理的手续。甲方手续未办理齐全不得影响乙方收款及竣工结算验收。6、甲方应在施工准备期届满前完成前述工作，并向乙方发出进场施工的书面通知。二、乙方：1、编制施工组织设计或施工方案，组织施工管理人员和材料、施工机械进场。2、乙方在甲方许可的范围内搭建临时办公、生活设施。3、提供办理建筑施工许可证的有关资料，配合甲方代表的现场管理。4、办理施工安全手续、现场施工人员暂住证及其它乙方应该办理的手续。5、构件已制作，具备发运安装条件时，乙方应书面通知甲方，准备进场安装。第六条双方的职责一、甲方的职责1、甲方委派同志为驻工地代表，具体行使下列权力、职责：(1)下达的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效；(2)有权对乙方工程量的增减核实确认；(3)有权代表甲方确认设计变更或工程洽商；(4)有权代表甲方对乙方施工的工程进行验收。2、甲方先办妥国家规定应办理的一切相关施工手续，保证乙方的进场施工能顺利进行，若在乙方进场施工后，甲方相关手续尚未办妥，一切责任由甲方承担并赔偿乙方相关经济损失。施工场地具备“三通一平”等条件，并在开工后继续负责解决以上事项的遗留问题。3、组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。该图纸会审纪要经甲方或甲方代表确认后，作为乙方预算、施工、决算的依据。二、乙方的职责1、乙方委派同志为驻工地代表，具体行使下列权力、职责：(1)乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。(2)乙方代表按甲方或甲方代表批准的施工方案，和依据合同发出的指令，组织施工。2、乙方根据图纸合同的要求采购工程所需要的材料，并提供产品合格证。3、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。4、乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成安全事故，由责任方承担有关责任和费用。第七条施工与设计变更正式的施工设计图纸、说明和有关技术资料，作为制作施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审作纪要，作为施工与结算的补充依据，甲、乙双方均不得擅自修改，图纸会审纪要在图纸会审后7天内各方予以签字盖章。施工中如发现设计错误或不合理的地方，乙方应及时以书面形式通知甲方，由提供设计图纸方及时会同设计等有关单位，共同研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。甲方如需设计变更，须在制作前15天由原设计单位作正式修改通知书或修改图纸，并且费用已经业主确认后，乙方予以实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，签订补充协议。如构件已经制作后提出修改，甲方应赔偿相应经济损失。造成工期延误的，工期顺延。如由乙方提供设计图纸及有关技术资料的，如甲方需变更设计时,应由甲方正式以书面通知乙方进行设计变更，办法与上款相同。经甲方认可的设计变更，发生工程费用变动，工程款按实结算。第八条安全施工一、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的.监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。二、甲方应对其派驻在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担责任及发生的费用。三、在乙方进场施工至交付工程的整个期间，甲方人员除工程师和其他指定的工作人员外，未经乙方现场管理人员许可，不得擅自进入施工现场，否则发生人身事故均由甲方负责并承担费用。四、甲方应在其认为必要的处所设立安全警告牌或安全公告栏。五、乙方在进场施工前应组织全体施工人员进行安全培训和教育。未经教育培训，不得上岗作业。六、发生重大伤亡事故及其他安全事故，乙方应按有关规定立即报告有关部门并通知项目经理，同时按有关部门要求进行处理，费用由事故责任方承担。第九条工程质量一、工程质量标准：合格。二、对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。三、乙方必须严格按施工图设计和说明文件及国家有关规范、规程、标准的要求施工。四、乙方在施工中应自觉接受监理工程师的质量监督，随时接受监理工程师的检查。发现工程质量达不到合同约定的标准的应及时整改，包括修理或返工，直至达到约定标准。五、监理工程师的检查、检测不应影响施工正常进行。如影响施工，检验不合格的，影响施工的费用和损失由乙方承担，检验合格的则由甲方承担，并顺延工期。六、乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。钢结构工程主构件安装完工时，应通知监理工程师进行中间结构验收。验收合格后进入下一道工序。七、如乙方在施工中发生质量事故，应及时书面报告监理工程师。一般质量事故的处理结果由监理工程师报质检部门备案；重大质量事故的处理方案应经设计单位、甲方、质检部门共同研究决定。八、自工程竣工验收合格或视为合格日起，乙方对工程承担保修责任，质保金为合同总价的5%,保修期为一年。第十条工程验收一、基础螺栓工程，若乙方施工的，则需经甲方及监理验收通过后，乙方方可进入下道工序，否则乙方整改至符合要求为止；若由甲方施工的，则质量由甲方负责。二、中间验收：钢结构主构件安装完毕，乙方自评符合设计质量要求后通知甲方组织中间验收。甲方在接通知后三日内组织验收。验收符合要求的，双方签字确认，验收不符要求的，乙方整改至符合要求为止。甲方三日内不组织验收的，视为验收合格，乙方有权进入下一道工序。三、最终验收：全部钢结构工程完工后，甲方应自收到乙方竣工验收报告和竣工资料之日起7日内组织验收。验收结果分别按以下处理：1、工程完工后7天内，若甲方尚未办妥国家规定应办理的一切相关施工手续，则视为工程验收达到合同要求，甲方应如期支付乙方所有工程款。2、验收合格后的，甲、乙双方签字确认。实际竣工日期为乙方向甲方提交竣工验收报告之日。3、经验收认为基本符合合同要求，有个别一般性问题需要整改，可在竣工验收证书上签字确认合格，但需在验收记录中注明存在的问题和限定整改的期限。乙方在限定期限内整改完毕并经甲方确认，则验收合格日期为在验收证书上签字确认日。4、验收不符合合同要求的，由甲方、乙方和监理工程师形成验收纪要，明确存在的问题和修改意见及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次验收，但实际工期计算至首次提交验收报告日，修改期间不应计入乙方的施工时间。5、甲方在收到乙方的竣工验收报告或再次验收报告后14日内不组织验收或组织验收后7日内无书面修改意见的，则视为工程已经验收合格，甲方应按合同约定支付工程尾款。四、特殊原因，在该工程承揽合同中，若几个单体前后进场或完工时间相隔三个月以上的，甲、乙双方都可视具体情况书面要求部分单体工程甩项竣工验收，任何一方在收到对方通知后7天内予以回复,否则视为认可。甲、乙双方也可另行签订甩项竣工协议。五、工程未经竣工验收或验收不合格的，甲方不得擅自使用。如果擅自使用则视为工程合格，有关质量及经济损失等问题由甲方承担责任。第十一条奖励和违约责任一、奖励1、工程经验收获奖时，甲方一次性奖励乙方万元。2、工程提前完工，每提前一天甲方奖励乙方万元。二、乙方的违约责任1、工程质量不符合合同和设计要求的，应予返工或修理，并承担其费用。2、由乙方设计时，因设计错误造成返工时，发生的各种费用由乙方自行承担。乙方转委托他人的设计不符合合同要求的，由设计人承担设计责任。3、乙方的其它违约行为导致甲方损失的，应按中华人民共和国民法典等相关法律规定赔偿损失。三、甲方的违约责任1、未按合同约定支付工程款，按日万分之二支付违约金，工期顺延。造成乙方停工、窝工的，赔偿损失。2、工程中途停建、缓建或由于甲方要求变更设计而造成停工、窝工、返工的，工期相应顺延，并赔偿乙方停工、窝工、返工、机械设备调运、施工人员遣散、材料构件积压等损失。3、甲方未及时向乙方发出指令、批准、或发出指令错误，赔偿乙方因此所受的损失；延误工期的，工期顺延。4、工程验收合格或视为合格后，甲方未按合同约定支付工程尾款的，按工程总造价的日万分之二偿付违约金。第十二条解决合同纠纷方式合同发生争执，双方协商解决，协商不成可向原告所在地人民法院起诉。第十三条附则一、本合同一式份，合同附件份。甲、乙双方各执正本一份，副本份。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效；工程验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，甲、乙双方如需提出修改时，经双方协商一致，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。甲方（签章）：乙方（签章）：签订地点：签订地点：年月日年月日工程承揽合同篇3甲方：乙方：住址：身份证号码：甲方承建的富园物流商业中心工程，经协商甲方同意将该工程的砖砌体工程劳务分包给乙方施工，并就有关事宜达成如下协议:一、工程概况框架结构：层数层，总高度米，建筑面积约平方米。二、工程地址三、承包形式1、本工程中的砌体，二次构造硅劳务工程，以分项包干的形式承包给乙方。2、低值易耗品：斗车、铲子、灰盒、灰桶、电线、胶水管、广线，加班需要的照明及个人安全防护用品等由乙方自负包干。四、承包工作内容及劳务承包单价1、工作内容:（1）、施工图以内所有砖砌体，包括主体构造，零星砌体等所有内容；(2)、根据主控线放(弹)砌体线；(3)、现场所有二次构造粒浇筑(包括止水带、压顶、构造柱、圈梁，零星等；(4)、现场的砌体所需砂浆，二次构造舲的自拌，搅拌机由甲方提供，乙方负责机操人员安排，人员必须持证上岗且到项目部登记记录，经检查合格后方可上岗，乙方负责机器日常保养，大件损坏由甲方负责修理，其余小件均由乙方负责。如乙方无专业机操人员，甲方将另行安排，其机操人员工资由乙方负责；(5)、本班组所需脚手架均由班组自己负责搭拆，并将拆除的脚手架材料堆放到项目部指定地点，所搭架体必须满足安全需要，严禁搭设单排脚手架；以上工作内容均需按照设计图纸及现行规范，同时按项目部的具体要求进行施工。2、承包方式：采取承包范围内的工程施工劳务、施工机具费，承包范围内工作劳务费，抢工费及辅料费、民工的社会费，暂住证费用，交通费、防暑降温费、烤火费及相关管理费用，按双方约定固定单价包干承包方式。3、承包单价：4、材料损耗：由甲方管理人员确定(必须达到甲方要求，如超过甲方要求甲方按超出部分价值从月包费中扣除)。5、计量方式：计算规则有双方约定的按约定执行，无约定的按现行计算定额及图纸执行。6、付款方式：每月25日计量，次月15日按计量的75%80%支付乙方，余款在主体验收后三个月内付清。五、工期要求1、按项目工期进度要求进行；2、乙方根据整体工期要求及工程进度情况，配合项目部进行工期调整；3、甲方确定的工期月计划、周计划作为本协议附件，乙方必须遵照执行；4、乙方必须按甲方的工期计划，组织与本工程相应的管理人员及技术操作工人，确保工期，不得延误。若因乙方原因影响其它工种及班组的施工，使整个工期计划不能按时完成，造成工期拖延，按500元/天进行处罚，此款项将在工程结算款中扣除。5、因乙方原因工期延误造成现场塔吊、龙门架拆除延误，由乙方向甲方赔偿造成的设备租赁费。6、如乙方劳动力不足，达不到工期要求，甲方口头或书面通知了还未增加人员，甲方有权另请人员协助施工，其产生的费用在乙方总款中扣除。六、质量要求：1、乙方在施工过程中除按照国家现行规范、规程、标准进行施工外，同时还要严格按照业主、甲方项目部的质量目标和要求施工；2、以“精品工程”、“创杯工程”、“用户满意工程”为质量目标;3、乙方必须配备与本工程相应的专职质检员，负责现场的质量检查工作，配合甲方质检人员收集整理相关的技术质量档案。4、乙方必须严格工程质量管理，做到勤检查，勤整改，如甲方发现乙方工程质量问题，由甲方现场管理人员口头及书面通知乙方返工整改。乙方在接到整改通知后，一个工作日内必须整改完备，如乙方超出规定的时效，即不返工又不整改，甲方将视其情节给予乙方100500元的处罚，并承担由此返工造成的全部工时及材料费。5、乙方必须遵守执行甲方项目部制定的质量管理实施细则并以细则作为合同的附件。6、如乙方不服从甲方的管理，违章指挥，违章作业造成的重大工程质量事故，除负责本次事故所造成的一切经济损失外，还要给予100（T5000元罚款，情节严重的要追究当事人及责任人的相关责任,构成犯罪的将追究其刑事责任。7、由于乙方造成的一切返工和维修费用（包括人工费、材料费、违约金及返工费等一切费用）均由乙方承担，方单结算时在乙方工程款中扣除；8、本工程质量等级为“优良”工程。七、安全生产要求及安全责任：1、安全学习及交底：乙方在甲方工程期间必须学习安全生产相关的法律、法规及项目部制定的各项安全管理规章制度。做到上岗前的安全培训学习及安全教育和安全交底工作，严禁使用未成年人，操作工人不得使用50周岁以上的人。2、安全检查：严格执行项目部制定的各项安全检查制度，真正做到自检、互检、交叉检查。做到小检有记录，大检有报告。在检查中发现安全隐患应及时处理、及时整改消除事故隐患。随时接受和配合项目部、业主单位及上级主管部门的各项安全检查工作。3、专职安全员的配备及职责：乙方必须配备以本工程相应的1名专职安全员负责本工程的安全教育、安全交底、安全检查工作，并协助甲方安全管理人员作好安全技术档案的收集、整理及归档工作,对本班组的安全生产负责。4、严禁违章指挥，违章作业：正确使用和佩戴个人防护用品，严禁酒后上班，严禁穿高跟鞋、拖鞋、硬底易滑鞋上班。安全帽、安全绳、安全带及其它个人防护用品由乙方自负。5、安全防范：乙方要认真搞好安全防范措施管理，必须严格遵守执行项目部、业主单位、地方各级政府制定的各项安全规章制度及相关的法律、法规。甲方：乙方：时间：工程承揽合同篇4甲方：（以下简称甲方）身份证号：乙方：（以下简称乙方）身份证号：甲、乙双方经协商，本着平等、互利、互惠、友好、自愿的原则，遵照合同法的有关规定，共同协商合同以下条款：一、工程概况1、甲方将天朋日兴养殖场办公大楼建设项目工作，交由乙方独立完成。2、工程总造价：每平米260元。场地面积：长约30米，宽约10.5米。3、工程量：以实际建造平米量为结算依据。4、施工工期：合同签订起计算工期60天，如因甲方原因造成工期延误，则工期顺延，由此造成的误工费由甲方承担，以签证单为依据。二、付款方式：1、乙方建起基础地基，由甲方支付工程宽款总价的%o2、工程主体建成后（一层），由甲方支付工程宽款总价的%o3、工程主体建成后（二层），由甲方支付工程宽款总价的。3、工程竣工后甲方向乙方支付合同总价款的%o3、工程竣工交验合格，甲方向乙方支付合同总价款的%o三、甲方责任1、天朋日兴养殖场办公大楼工程所需的所有原材料由甲方提供并保证质量。2、甲方负责协调工程所需资源，如施工所用水、电和库房、住宿等工作必须条件。3、在乙方确保质量和工期任务完成的前提下，按合同规定付款给乙方，不得无故拖欠。4、甲方对乙方施工现场进行监督工作，对乙方违反有关安全、质量、文明施工等规定的行为有权进行警告、罚款等处罚。5、甲方项目部根据工程总进度的要求进行施工安排，乙方应当服从甲方安排及管理。四、乙方责任1、按照甲方的技术要求进行施工，接受甲方相关人员的监督与技术指导，保质保量的.完成任务，如因工程出现质量问题则由乙方独立承担。2、乙方应当以自己的设备（设备需自备）、技术和劳动力完成本工程的全部工作，不得转包。3、乙方要保证材料利用率，不得浪费、破坏、丢失、不准更换和变卖甲方提供的原材料及半成品，甲方提供的任何材料如不经过甲方同意随意变卖或丢失，乙方加倍补偿甲方的所有损失。4、乙方应遵守土建施工方的相关规定，做到文明施工。五、质量要求1、乙方交付的工作成果不符合国家的质量要求应当无条件整改,如造成经济损失的应当赔偿甲方的全部损失。2、验收标准，按国家现行验收标准执行。六、安全施工与检查1、乙方负责对其施工人员进行安全教育，应遵照工程建筑施工有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受上级及甲方、监理等安全检查人员依法监督检查工作。2、乙方应严格按照甲方的安全制度与施工流程工作，采取必须的安全防护措施，消除事故隐患；否则，造成乙方施工人员和其他人员的安全事故，所有责任由乙方承担，并承担由此产生的一切费用。3、施工进程中，甲方有权监督乙方执行项目的安全制度和安全规定，对于违反项目安全制度规定的行为和安全隐患；甲方有权要求乙方整改并限期完工，乙方同时接受与其他施工人员同等的处罚。七、违约责任1、违反本合同约定赔偿另一方全部损失，同时支付违约金1万yGo2、乙方未在约定的时间完成工作成果，除天影响，停水停电外。甲方有权终止合同，乙方应当赔偿甲方全部损失。八、其它未尽事宜双方另行协商解决。九、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效，合同附件作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。十、当事双方协商调解不成时，可以按照本合同约定向仲裁委员会申请仲裁或人民法院提起诉讼甲方（手印）：乙方（手印）：电话：电话：签订日期：年月日工程承揽合同篇5有限公司（甲方）有限公司（乙方）依照有关规定，结合本工程具体实际情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。乙方受甲方委托，承担甲方市档案馆迁建250KVA变配电受电工程，具体事宜双方明确如下：一、甲方委托给乙方的工程项目和内容：1、250KVA变受电工程的设计、设备购置、安装调试二、有关技术及服务要求：1、乙方应根据甲方的.要求做好开工和竣工等有关技术工作，协助并配合线路验收、接入系统及并网工作。及时提供竣工资料。2、乙方采购所有电气设备和原料，应从国家定点厂家采购，并符合国家有关质量、技术标准。3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行，符合质量要求。4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。三、工程款项及费用的结算：1、工程款结算按执行。2、工程预算款总计：元；（高压电缆、IoKV线路部分按实际耗材在决算中计收）3、本工程款分2次结清，其中：（1）、合同签订3天内应付工程款的70%（计元）（2）、工程竣工验收合格决算审核后，送电前工程款全部付清。4、工程款的结算以审计决算为依据。四、施工及竣工验收：1、根据工程施工要求，甲方应于施工前具备土建验收条件（包括完成破路申请手续，设备进场道路畅通等），并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。2、乙方应在年月日工程竣工，遇特殊情况双方另行协商，时间顺延。3、施工期间，甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。4、乙方在施工期间应注意安全,做到文明施工，如发生违章和野蛮施工所造成意外事故和损失，由乙方自负。5、乙方在工程结束时，甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。五、合同未尽事宜，双方协商解决。六、合同双方代表签字盖章后生效。七、合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份。甲方：（盖章）乙方：（盖章）代表：代表：日期：工程承揽合同篇6发包单位（以下简称甲方）：承包单位（以下简称乙方）：甲、乙双方本着平等互利、公平公正的原则，经友好协商，甲方将其金宇时代奥城A地块基础土石方工程包给乙方施工完成。为了明确双方的责任，根据、中华人民共和国建筑法、建筑工程施工质量验收统一标准、工程建设标准强制性条文、建筑工程安全生产管理条例及其相关法律法规，并结合本工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，以兹共同遵守。一、乙方的资质1、乙方是经工商行政部门依法注册和相关行政机构依法核准，并持有合法有效之营业执照、税务登记和相关施工资质的公司法人。4、乙方应保证前述资质证明文件的真实性与合法性。如乙方以伪造、变造方式提交相关资质证明的，应按照本合同的约定承担违约责任，同时甲方有权拒绝支付工程款。二、工程概况1、工程名称：“金宇？时代奥城”B地块基础土石方挖运工程2、工程地点：南部县南隆镇蜀北大道西延线三、工程施工承揽工作内容施工图所示范围内放线，标高控制，劳动力及技术装备的组织，土石方的开挖、运输（含淤泥）及所需机械设施设备，地表清障（青苗费），场内排水、施工期间的排水、以及周边相邻建筑物、居民的安全防护设施，工程资料的编制，现场的安全文明施工措施，土石方开挖、运输施工临时道路修建（甲方只提供商品校），冲洗设备、设施，临时用水用电，为保证工程质量、进度而作的协调，开挖土石方及临时道路开口须办理的手续等工作。注：施工临时道路及冲洗池乙方施工完后无偿提供给甲方使用。四、合同工期开工日期：20年月日；竣工日期：20年月日。合同工期总日历天数70天，每拖延壹天按100OO.00元/天处罚。五、合同价款本合同采用单价包干合同，包括但不限于乙方完成本合同第三条约定承揽范围内全部工程内容和工作内容所需要的人工费、材料费、机械费（含机械设备等的进、出场费）、管理费、行管罚款、费（含第三者责任险）、交验前成品保护费、利润、税金、工程周边社会关系协调费等全部费用组成，如挖土过程中有淤泥其单价为：23.5元/m；无淤泥其单价为:23.00元/m。1、工程施工期间需排水其所需的设施设备、人工费由乙方负责。2、如需加班施工所需费用由乙方负责。3、工程方量按实际收方结算。六、工程结算1、乙方按工程进度在每月30日前将已完工程量及价款报甲方审核，甲方审核确认后支付已完工程价款的70%；2、工程完工验收合格后，依据甲、乙双方现场实际收方工程量办理结算，结算完毕，移交结算资料后，一次性付至结算金额的80%,剩余尾款在工程完工验收合格后两个月内付清。3、乙方收取每笔工程款支付时须提供足额建安发票，否则甲方有权拒绝支付，且不视为甲方违约。七、工程质量及技术要求本工程严格按照国家现行土石方工程施工质量验收规范、建筑工程质量检验及评定标准、建筑地基与基础工程施工质量验收规范等进行施工和验收。同时，本合同约定：1、土石方工程施工（包括清边捡底）完成后的验收标高与设计标高的误差不大于±10cm,垂直面边坡需用挖机夯实（如需做护壁喷锚等由甲方负责，乙方配合）。如验收不合格，所产生的返工费用由乙方承担，并承担由此给甲方造成的损失。2、进场施工前，必须提前2天向甲方分别提交：土石方施工方案、安全文明施工方案、施工费（含第三者责任险）交缴凭据及质量进度保证措施。3、施工期间边坡如需覆盖材料由甲方提供，乙方负责施工及其人工费。4、竣工结算资料为壹式3套。八、安全施工乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工，采取严格有效的安全防护措施，在施工作业中，乙方发生直接或间接所遇任何与工程相关的自身及第三者的一切安全事故，均由乙方自行承担全部责任及赔偿。如对甲方或第三方造成损失，按其损失的双倍赔偿从总价款中扣除，不足部分甲方有权另行追索。九、履约保证金本工程履约保证金100万，合同签订后3天内转入甲方指定账户，合同即生效，否则合同无效。（履约保证金无息退还，退还方式：按总工期70天计算，第一阶段退款为30天，其余退款按每20天为退款阶段，退款时工程量须完成总工程量的三分之一，否则甲方有权拒绝退还履约保证金，未退还的履约保证金在工程款结算完毕后支付时一并支付）。十、合同签订后，乙方因自身原因中途退场或不能满足甲方工期要求被甲方勒令退场，工程款结算按已完工程量的60%计算。十一、违约责任本合同工程不允许转包/分包，若甲方核实乙方有转包或分包行为，甲方有权单方面以书面通知的方式终止本合同，乙方在接到甲方书面通知后必须无条件退场，并承担该工程总工作量程款20%的违约金，乙方退场迟延给甲方或第三方造成损失，按其损失的双倍赔偿并从工程总价款中扣除，不足部分甲方有权另行追索。十二、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，经双方签字盖章后生效，工程合格交验结清尾款后自然失效。其它未尽事宜，双方协商解决。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年一月日年月一日工程承揽合同篇7甲方：乙方：甲、乙双方经过协商，确定乙方为奥体中心铝合金窗工程承包单位。依据“中华人民共和国民法典”和“建筑安装工程承包合同条款”及国家工商行政管理局的有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方共同确认，签订本协议，双方共同遵守。工程概况：1 .工程名称：2 .工程地点：3 .范围和内容:铝合金窗工程的设计、加工、运输、安装。4 .合同价款：元5 .工作量及单价（见价格表及报价说明）6 .开工日期：年月日7 .结算办法：按甲乙双方共同确认的二次设计加工图实际洞口面积计算。二、设计依据：1 .甲方应向乙方提供下列建筑图。A、门窗大样图；B、平面图；C、立面图；D、剖面图。2 .乙方进行二次设计的依据是上述图纸和技术文件及国家的有关规范标准。三、材料选定：详见报价说明。四、工程进度：1.乙方于年月日进入施工现场，工期为工作日。（注：工期以乙方收到预付款之日起计算）。3 .因下列情况之一者，乙方工期相应顺延。A：甲方未能按期按额向乙方支付工程进度款。B：甲方在合同签订后，未能向乙方提供图纸。C：因停用升降设。甲方（盖章）乙方（签章）年月0工程承揽合同篇8甲方：乙方：经甲乙双方友好协商，甲方将工程承揽给乙方，为明确甲乙双方的责任及权利和利益，特签订以下条款，以共同遵守和执行。一、工程名称地点：1、工程名称：2、工程地点：