简单的纠纷调解协议书范本（34篇）.docx

简单的纠纷调解协议书范本（34篇）简单的纠纷调解协议书范本（精选34篇）简单的纠纷调解协议书范本篇1甲方双方：乙方：原甲乙双方的工程施工合同纠纷一案，经友好协商，达成如下协议书：1、甲方双方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币万元（除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方双方承担），该款从法院业已冻结的款项中支付，且甲方双方同意从冻结款项中另行划款万元至法院并按照本协议书的约定支付；同时乙方同意申请法院解除对万元外款项的冻结。2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将全部安装完毕；3、在乙方完成上条之同日，甲方双方同意将乙方支付的万元保证金及其银行利息由甲方双方签字后向市银行递交解封凭证。4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任，并出具必须的质量保修书。5、对于建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续，乙方同意在协议书签定之日起的30日内提供，并同意负全部提供责任，否则乙方每迟延一天扣付工程款万元给甲方双方。本条义务完成后，乙方向法院提出并征求甲方双方及县建筑局监督站书面意见同意后由法院将万元予以转付。6、甲方双方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。7、在上述条款履行完毕后，双方就施工合同已无其他经济纠葛,双方经济纠纷已经解决。8、本案诉讼费用由乙方承担。甲方双方：乙方：年月B简单的纠纷调解协议书范本篇2医疗机构名称：医疗机构法定代理人：调解机构：患者的姓名年龄性别籍贯住址职业协议地点：患者于20_年_月_日因在医方处住院（门诊）_科治疗，其间，医患双方因患者医疗问题发生医疗行为争议。经医患双方行为主体同意，医患双方均愿通过协商解决该医疗行为争议；本着当事双方自愿、平等、公平、合法、真实和诚实信用的原则，根据医疗事故处理条例及相关法律法规，经充分协商，现达成如下协议，由医患双方共同遵照执行。第一条：医患双方对自主协商解决该医疗争议不持异议。第二条：医院同意向患方实行一次性经济补偿：（¥_元）第三条：医方同意于本协议生效后日内向患方一次性支付本协议第二条规定的款项。第四条：在医方依照本协议约定支付全部款项后，医患双方因患者医疗问题引起的所有争议即告终结，患方不得再以任何理由和任何方式向医方主张权利，否则患方应无条件返还医方已支付的全部款项，且不得以本协议作为其主张权利的依据。第五条：本协议一式三份，医患双方各执一份，另一份由医方交主管部门备案，协议自双方代表人签字后，医方盖上公章、患方盖上指印之日起生效。调解机构（代表人署名）：医方代表人签字：医方法定代表人（签章）：患方签字：签注日期：20_年_月一日简单的纠纷调解协议书范本篇3甲方：身份证号：乙方：身份证号：兹就甲方与乙方有关劳动合同等劳动纠纷事宜，经甲乙双方友好协商一致，达成如下协议，以期共同遵守。一、对于未能及时签订劳动合同的事宜，甲方已经充分理解到自己的做法确实存在一定问题，并给乙方造成了不良影响，甲方对此向乙方表示歉意。二、因校区搬迁，用工岗位进行调整，因此从年月起甲方不再继续聘用乙方，并与乙方解除劳动关系。三、补偿办法1、考虑到乙方在甲方工作期间的实际情况，甲方经研究决定向乙方按在甲方工作的实际年限，每满一年支付乙方最近一个月的工资的标准（六个月以上的按一年计算；不满六个月的支付半个月的工资），一次性向乙方支付经济补偿金。乙方于年月进入甲方工作，工作年限为年月，最近一月工资额为元整。因此，甲方向乙方一次性支付经济补偿金人民币元（大写：整）。甲方支付乙方之补偿费用，已经充分考虑了乙方的实际情况，并本着以人为本的原则，充分体现甲方对乙方的人文关怀，而做出的一次性补偿。2、其他：四、本协议书签订后，乙方须在三日内向劳动监察部门对双方的劳动争议提出撤回投诉，并向甲方提供撤回投诉申请的相应证明文书，甲方在收到乙方提供的该文书后于五个工作日内支付一次性补偿费用。五、甲方将以现金形式支付乙方一次性补偿费用，乙方或者其代理人签收领取该款项后即视为甲方已经履行完毕支付义务。六、乙方承诺自本协议履行完毕后，甲乙双方之间不再存在任何其他未了纠纷，乙方承诺不得再以任何理由向甲方主张任何其他民事权利。七、甲乙双方约定，双方均应积极履行完毕本协议第二、三、四条约定的事项，甲方应按约定向乙方或者经其特别授权的代理人交付上述约定款项，乙方（或者特别授权代理人）收到后应签署收款凭据。如果甲方不按照约定履行付款义务，应该承担相应的违约责任。八、本协议自双方代理人签字之日起生效。九、本协议一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。甲方：乙方：年_月_日年月日简单的纠纷调解协议书范本篇4甲：乙：兹因双方于某年某月某日双方发生纠纷冲突，现经协商一致，达成如下协议：一、双方互相道歉（或有错方向无错方道歉），并取得一致谅解。二、某方给予某方经济损失或人身损害赔偿多少元。三、经济损失一次结清，不得反悔;人身损害（可以选择一次结清，或在多少时间内因旧伤复发引起的费用由某方承担）四、其他需要约定的事项。五、本协议生效条件六、本协议份数，双方各几份，见证人几份。各方签字：年月日简单的纠纷调解协议书范本篇5甲方（公司）乙方：（员工）兹就乙方解除与甲方劳动关系纠纷事宜，经甲乙双方友好协商一致，达成如下协议，以期共同遵守。一、对于之违纪事宜，甲方已经充分理解到自己的做法确实给乙方造成了不良影响，甲方对此向乙方表示歉意，对乙方因此解除劳动关系之决定不再持有异议。二、考虑到甲方在乙方工作期间的实际情况，及目前的实际处境，乙方经研究决定向甲方支付一次性补助金，金额为人民币两万元整；乙方支付甲方之补助费用，已经充分考虑了甲方的实际情况，并本着以人为本的'原则，充分体现乙方对甲方的人文关怀，而做出的一次性补助。三、此协议书签订后，甲方须在三日内向区劳动争议仲裁委员会对双方间的劳动争议案件提出撤回申请，并向乙方提供该仲裁委员会制作的撤回申请裁定文书，乙方在收到甲方提供的该裁定文书后当日支付一次性补助费用。四、乙方将以工资形式支付甲方一次性补助费用，将该补助费用直接存入所代甲方开立的银行存折，甲方或者其代理人签收领取该存折后即视为乙方已经履行完毕支付义务。五、甲方承诺自此协议履行完毕后，甲乙双方之间不再存在任何其他未了纠纷，甲方承诺不得再以任何理由向乙方主张任何其他民事权利。六、甲乙双方约定，双方均应积极履行完毕此协议第三条约定的事项，乙方应按约定向甲方或者经其特别授权的代理人交付上述约定款项，甲方（或者特别授权代理人）收到后应签署收款凭据。如果乙方不按照约定履行付款义务，应该承担相应的违约责任。七、此协议自双方代理人签字之日起生效。八、此协议一式四份，双方各执一份，由乙方向有关部门备案二份。甲方：乙方：20年月日简单的纠纷调解协议书范本篇6甲方：乙方：经双方协商一致，现（甲方）与（乙方）就一年一月一日在上班时间打架至乙方受伤赔偿事宜，本着平等、自愿、公平原则，经友好协商，达成如下协议：一、甲方愿一次性赔偿给乙方医疗费元、误工费元、生活费一元，等合计人民币一元，此赔偿款直接由甲方支付给乙方。二、上述费用支付给乙方后，由乙方自行安排处理，其安排处理的方式及后果不再与甲方有任何关系。三、甲方履行赔偿义务后，乙方遵医嘱返回医院复查时由甲方陪同复查，产生费用由甲方负责。四、甲方履行赔偿义务后，就此事处理即告终结，甲乙双方之间不再有任何权利、义务。以后因这次赔偿事故的结果亦由乙方自行承担，甲方对此不再承担任何责任。五、本协议为双方平等、自愿协商之结果，是双方真实意思表示，且公平、合理。六、本协议内容甲乙双方已经全文阅读并理解无误，甲乙双方明白违反本协议所涉及后果，甲乙双方对此协议处理结果完全满意。七、本协议为一次性终结处理协议，本协议书一式二份，双方各执一份，经双方签字或捺指印后生效，双方当事人各应以此为据,全面切实履行本协议，不得再以任何理由纠缠。甲方：（签字）乙方：（签字）一年一月一日简单的纠纷调解协议书范本篇7甲方代表：乙方代表：调解事由：乙方在没跟甲方协商下，利用塑料水管从归显（水源地名）进行引水，甲方想阻拦乙方，但没跟乡村两级反映过，就私下把乙方的水管砍成若干节，甲乙双方从而发生争议。现经乡驻村工作小组从中调解，双方同意后，达成如下协议：一、甲方照价赔偿乙方的塑料水管。二、甲乙双方共同利用塑料水管从归显水源处引水到水沟末端（公路上坎），在此建一个小水池，甲乙双方再从小水池进行引水,双方的水管必须保持同一高度，乙方（王、王）必须在自家安装自动水塔。三、乙方在每年的阳历3月至9月份期间，只能作为家庭饮用水，不能用作其它（如：养鱼等），更不能浪费水。四、乙方引来的水只允许王、王两家饮用。如有一方违反协议，双方发生争执后所造成的后果由违反协议的一方负责。此协议一式三份，甲乙双方各执一份，乡政府保存一份。甲方签字：乙方签字：20_年月_日简单的纠纷调解协议书范本篇8甲方：乙方：原甲乙双方的工程施工合同纠纷一案，经友好协商，达成如下协议书：1、甲方双方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币万元（除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方双方承担），该款从法院业已冻结的款项中支付，且甲方双方同意从冻结款项中另行划款万元至法院并按照本协议书的约定支付；同时乙方同意申请法院解除对万元外款项的冻结。2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将全部安装完毕；3、在乙方完成上条之同日，甲方双方同意将乙方支付的万元保证金及其银行利息由甲方双方签字后向市银行递交解封凭证。4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任，并出具必须的质量保修书。5、对于建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续，乙方同意在协议书签定之日起的30日内提供，并同意负全部提供责任，否则乙方每迟延一天扣付工程款万元给甲方双方。本条义务完成后，乙方向法院提出并征求甲方双方及县建筑局监督站书面意见同意后由法院将万元予以转付。6、甲方双方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。7、在上述条款履行完毕后，双方就施工合同已无其他经济纠葛,双方经济纠纷已经解决。8、本案诉讼费用由乙方承担。甲方：乙方：日期：日期：简单的纠纷调解协议书范本篇9甲方:乙方：兹因双方于一年月日双方发生纠纷冲突，现经协商一致,达成如下协议：一、双方互相道歉（或有错方向无错方道歉），并取得一致谅解。二、某方给予某方经济损失或人身损害赔偿多少元。三、经济损失一次结清，不得反悔;人身损害（可以选择一次结清，或在多少时间内因旧伤复发引起的费用由某方承担）四、其他需要约定的事项。五、本协议生效条件六、本协议份数，双方各几份，见证人几份。甲方：乙方：一年一月一日简单的纠纷调解协议书范本篇10甲方：乙方：因甲乙双方发生劳动争议纠纷，根据国家相关的法律法规，在平等自愿的基础上，经友好协商一致，达成如下协议，以资双方共同遵守。一、甲、乙双方共同确认：双方之间的劳动合同关系自甲方向乙方发出解除（终止）劳动关系证明书之日起解除。乙方确认乙方于因个人原因提出辞职。二、甲方一次性支付乙方元（大写），此款项包括乙方主张的全部请求（包括但不限于工资、社会保险金、经济补偿金等）。三、在甲方依本协议约定支付全部款项后，甲乙双方的所有争议即告终结，双方再无任何劳动争议和经济纠纷（包括但不限于乙方放弃赔偿金等）。乙方不得再以任何理由和任何方式向甲方主张权利，否则乙方应无条件返还甲方已支付的全部款项，且不得以本协议作为其主张权利的依据。四、甲、乙双方承诺：双方均已了解本协议的法律含义，并且在完全自愿的情况下签订本协议。五、本协议自甲、乙双方签字或盖章后生效;本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：（签章）乙方：（签字）法定代表人或授权代表：日期：日期：简单的纠纷调解协议书范本篇H建筑工程公司（下称甲方）百货公司（下称乙方）建筑工程公司诉百货公司建筑安装工程合同纠纷一案，在区人民法院主持下，双方当事人调解结案，调解书已于年10月16日送达。调解协议规定乙方欠甲方建筑工程款83209.26元，于年10月16日前一次付清。逾期不付按银行货款的有关规定承担利息；双方互不追究其他责任。现因乙方目前经济方面有困难，提出分期付款。经甲、乙方反复协商，达成协议如下：（一）甲方同意变更区人民法院O法经字第190号民事调解书关于乙方欠甲方建筑工程款83209.6元，于年10月26日前一次付清”的决定。（二）乙方于年12月30日前，付款43209.26iG；于20_年3月0日付款40000元。（三）甲、乙双方均应信守协议。乙方如不履行协议，每期拖欠的款额，每拖欠一日按30%计算滞纳金。（四）本协议书一式三份。甲、乙方各执一份，交人民法院一份。甲方：建筑工程，A公司（公章）乙方：_一百货公司（公章）法定代表人：（章）法定代表人：（章）20_年月_日20年月日简单的纠纷调解协议书范本篇12甲方（公司）：乙方（员工）：兹就乙方解除与甲方劳动关系纠纷事宜，经甲、乙双方友好协商一致，达成如下协议，以期共同遵守。一、因甲方存在未向乙方缴纳相应社会保险、签订书面劳动合同等事宜，现乙方依法解除与甲方的劳动关系，经双方一致确认：劳动合同解除时间为本协议签订之日。三、甲方需在本协议书签字生效当日一次性向乙方（或其特别授权代理人）支付上述款项，乙方（或特别授权代理人）收款后应向甲方出具收条。四、乙方承诺自本协议上述款项履行完毕后，乙方不再以任何理由、任何方式向甲方或甲方关联公司主张权利，甲、乙双方之间不再存在任何其他未了纠纷。五、甲、乙双方应严格遵守本协议上述约定事项，若任何一方拒不履行本协议约定事项，违约方应向守约方承担违约金TlLo六、因本协议书引起的任何争议，甲、乙双方应友好协商解决,如协商不成，任何一方均有权向合同签订地西安市雁塔区人民法院提起诉讼。七、本协议自甲、乙（或特别授权代理人）双方签字之日起生效。八、本协议一式三份，双方各执一份，另一份备案乙方代理人处，均具有同等法律效力。甲方：乙方:简单的纠纷调解协议书范本篇13甲方：乙方：兹就甲方与乙方有关劳动合同等劳动纠纷事宜，经甲乙双方友好协商一致，达成如下协议，以期共同遵守。一、对于未能及时签订劳动合同的事宜，甲方已经充分理解到自己的做法确实存在一定问题，并给乙方造成了不良影响，甲方对此向乙方表示歉意。二、因校区搬迁，用工岗位进行调整，因此从年月起甲方不再继续聘用乙方，并与乙方解除劳动关系。三、补偿办法1、考虑到乙方在甲方工作期间的实际情况，甲方经研究决定向乙方按在甲方工作的实际年限，每满一年支付乙方最近一个月的工资的标准（六个月以上的按一年计算；不满六个月的支付半个月的工资），一次性向乙方支付经济补偿金。乙方于年月进入甲方工作，工作年限为年月，最近一月工资额为元整。因此，甲方向乙方一次性支付经济补偿金人民币元（大写：整）。甲方支付乙方之补偿费用，已经充分考虑了乙方的实际情况，并本着以人为本的原则，充分体现甲方对乙方的人文关怀，而做出的'一次性补偿。2、其他：四、本协议书签订后，乙方须在三日内向劳动监察部门对双方的劳动争议提出撤回投诉，并向甲方提供撤回投诉申请的相应证明文书，甲方在收到乙方提供的该文书后于五个工作日内支付一次性补偿费用。五、甲方将以现金形式支付乙方一次性补偿费用，乙方或者其代理人签收领取该款项后即视为甲方已经履行完毕支付义务。六、乙方承诺自本协议履行完毕后，甲乙双方之间不再存在任何其他未了纠纷，乙方承诺不得再以任何理由向甲方主张任何其他民事权利。七、甲乙双方约定，双方均应积极履行完毕本协议第二、三、四条约定的事项，甲方应按约定向乙方或者经其特别授权的代理人交付上述约定款项，乙方（或者特别授权代理人）收到后应签署收款凭据。如果甲方不按照约定履行付款义务，应该承担相应的违约责任。八、本协议自双方代理人签字之日起生效。九、本协议一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。甲方：乙方：年月日年月日简单的纠纷调解协议书范本篇14甲方：乙方:因甲方过错造成乙方腿部擦伤，经甲乙双方协商，由甲方赔偿乙方医疗及营养费壹千伍佰元整。此后乙方不得追究甲方任何责任。1、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。2、本协议自甲乙双方签字盖章之日生效。甲方：（签字）乙方：（签字）日期：日期：简单的纠纷调解协议书范本篇15甲方代表：乙方代表：调解事由：乙方在没跟甲方协商下，利用塑料水管从归显（水源地名）进行引水，甲方想阻拦乙方，但没跟乡村两级反映过，就私下把乙方的水管砍成若干节，甲乙双方从而发生争议。现经乡驻村工作小组从中调解，双方同意后，达成如下协议：一、甲方照价赔偿乙方的塑料水管。二、甲乙双方共同利用塑料水管从归显水源处引水到水沟末端（公路上坎），在此建一个小水池，甲乙双方再从小水池进行引水,双方的水管必须保持同一高度，乙方（王、王）必须在自家安装自动水塔。三、乙方在每年的阳历3月至9月份期间，只能作为家庭饮用水，不能用作其它（如：养鱼等），更不能浪费水。四、乙方引来的水只允许王、王两家饮用。如有一方违反协议，双方发生争执后所造成的后果由违反协议的一方负责。此协议一式三份，甲乙双方各执一份，乡政府保存一份。甲方签字：乙方签字：调解人员签字：日期：简单的纠纷调解协议书范本篇16甲方：乙方：依照劳动法、劳动合同法以及相关劳动法律法规规定,甲乙双方本着平等、自愿的原则，经过协商一致，双方就解除劳动关系、未签订劳动合同、加班、社保等所产生的劳动争议达成如下与解协议：一、甲乙双方协商一致，同意自日期：起解除双方的劳动关系。二、甲方一次性向乙方支付经济补偿金、未签订劳动合同双倍工资、加班费等与劳动关系有关的所有款项共计人民币元，其余款项与权利乙方自愿放弃，前述款项甲方于本协议签订之日起日内支付给乙方，乙方承诺不再要求甲方另行支付其它任何款项。三、乙方确认：收到本协议第二条约定的款项后，双方劳动争议一次性了结，各类款项全部结清，无其它任何未了的劳动争议与事宜。四、乙方已清楚了解本协议所有条款的含义，无异议与不明确之处，愿意按协议约定严格执行。五、本协议自双方签字并加盖甲方公章后生效，协议一式两份,双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（公章）：乙方（签名）：代表签字：20_年月_曰20_年_月一日20_年_月一日简单的纠纷调解协议书范本篇17甲方：身份证号：乙方：身份证号：经双方协商一致，现（甲方）与（乙方）就20_年8月3日在车间打架至乙方受伤赔偿事宜，本着平等、自愿、公平原则，经友好协商，达成如下协议：一、甲方愿一次性赔偿给乙方医疗费、误工费、交通费、住宿费，精神抚慰金等合计人民币IOoOOOOOo元，此赔偿款直接由公司从甲方工资中扣除支付给乙方。二、上述费用支付给乙方后，由乙方自行安排处理，其安排处理的方式及后果不再与甲方有任何关系。三、甲方履行赔偿义务后，乙方保证就此事不再以任何形式和任何理由向甲方提出其他任何赔偿费用要求。四、甲方履行赔偿义务后，就此事处理即告终结，甲乙双方之间不再有任何权利、义务。以后因这次赔偿事故的结果亦由乙方自行承担，甲方对此不再承担任何责任。五、本协议为双方平等、自愿协商之结果，是双方真实意思表示，且公平、合理。六、本协议内容甲乙双方已经全文阅读并理解无误，甲乙双方明白违反本协议所涉及后果，甲乙双方对此协议处理结果完全满意。七、本协议为一次性终结处理协议，本协议书一式二份，双方各执一份，经双方签字或捺指印后生效，双方当事人各应以此为据,全面切实履行本协议，不得再以任何理由纠缠。八、乙方今后身体或精神出现任何问题均与甲方无关。甲方：（签字）乙方：（签字）见证人：年月日年月日年月日简单的纠纷调解协议书范本篇18原告武义硅业有限公司。法定代表人董事长。被告实业有限公司法定代表人姜董事长。委托代理人（特别授权）张律师事务所律师。委托代理人（特别授权）吴律师事务所律师。案由：买卖合同纠纷原告武义硅业有限公司诉称，原、被告于一年月一日日签订了1份工矿产品购销合同，由被告向原告供应金属硅120吨。被告已交货32吨，尚欠88吨金属硅至今未履行交货义务。请求判令被告：1、依合同履行供货义务;2、支付延迟供货的违约金1110784元;3、承担本案的诉讼费用。被告实业有限公司请求予以调解。本案在审理过程中，经本院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：一、被告实业有限公司于年8月底前按合同供给原告武义_硅业有限公司尚欠的88吨通氧级外硅。二、被告实业有限公司于年8月底前支付原告武义_硅业有限公司违约金20万元。三、原告武义硅业有限公司自愿放弃其他诉讼请求。四、如被告实业有限公司有一项未按上述调解协议按期足额履行，被告实业有限公司需另行支付原告武义硅业有限公司自一年9月1日起至履行之日止每天20_元的逾期履行违约金。五、案件受理费14797元，减半收取7399元，诉讼保全费5000元，合计12399元，由原告武义硅业有限公司负担2399元,被告实业有限公司负担100OO元，于年8月底前交纳。上述协议，不违反法律规定，本院予以确认。本调解书自双方当事人签收后即具法律效力。审判长：人民陪审员：人民陪审员:年一月_日简单的纠纷调解协议书范本篇19甲方：市S公司，地址：市街号，法定代表人：,职务:乙方：S公司破产案债权人会议，地址：市街号为了切实保障债权人的利益，给债务人S公司重振的机会，共谋发展。甲乙双方经过反复协商，就S公司整顿和解的有关事宜达成如下协议：1.S公司将以公司近两年的盈利作为偿还债务的主要来源。另外，还包括近期从其债务人处追讨来的,欠款。2 .清偿债务的办法。每季度S公司与债权人会议结算一次，清偿的债款由债权人会议按比例分配给债权人。3 .清偿债务的期限。近两年内必须偿还债权总额的一一%,剩余款项必须在三年内还清。4 .关于债务的减免数额。全体债权人一致同意免除债款利息部分。5 .在整个整顿期间，债务人将接受债权人会议的监督。S公司一切重大经营决策的变化必须征求债权人会议的意见，并按月呈报企业财务状况的有关会计报表，不得有任何损害债权人利益的行为发生。以上各项经人民法院许可生效后，对债权人、债务人均有约束力。和解协议对该协议产生法律效力以后形成的债权人不发生效力。市S公司（印S公司破产案债权人会议（印）法定代表人：（签字）简单的纠纷调解协议书范本篇20原告武义硅业有限公司。法定代表人董事长。被告实业有限公司法定代表人姜董事长。委托代理人（特别授权）张律师事务所律师。委托代理人（特别授权）吴律师事务所律师。案由：买卖合同纠纷原告武义硅业有限公司诉称，原、被告于年9月12日签订了1份工矿产品购销合同，由被告向原告供应金属硅120吨。被告已交货32吨，尚欠88吨金属硅至今未履行交货义务。请求判令被告：1、依合同履行供货义务;2、支付延迟供货的违约金1110784元;3、承担本案的诉讼费用。被告实业有限公司请求予以调解。本案在审理过程中，经本院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：一、被告实业有限公司于一年8月底前按合同供给原告武义硅业有限公司尚欠的88吨通氧级外硅。二、被告实业有限公司于一年8月底前支付原告武义硅业有限公司违约金20万元。三、原告武义硅业有限公司自愿放弃其他诉讼请求。四、如被告实业有限公司有一项未按上述调解协议按期足额履行，被告实业有限公司需另行支付原告武义硅业有限公司自一年9月1日起至履行之日止每天20_元的逾期履行违约金。五、案件受理费14797元，减半收取7399元，诉讼保全费5000元，合计12399元，由原告武义硅业有限公司负担2399元,被告实业有限公司负担100OO元，于年8月底前交纳。上述协议，不违反法律规定，本院予以确认。本调解书自双方当事人签收后即具法律效力。审判长：陈人民陪审员：徐人民陪审员：项_简单的纠纷调解协议书范本篇21甲方代表：公民身份号码：乙方：公民身份号码：鉴于：1、年月日时许，甲方代表于附近用餐，因，因言语不和，甲方代表与乙方发生争吵并于争执过程中造成乙方受伤；2、甲方代表的过错行为，已经给乙方造成了身体上的创伤及财产损失，对此，甲方代表深表歉意并决心悔改。有鉴于此，现甲方代表与乙方就本案的赔偿等相关事宜，经过诚恳、友好的,协商，订立如下协议，以兹双方共同信守履行：1、甲方代表对自己的违法行为给乙方造成的损害，深感歉意，并致以诚恳的道歉，请求乙方予以宽恕。2、甲方代表一次性赔偿乙方财产损失（包括但不限于医疗费、误工费、护理费、伤残赔偿金、精神损害赔偿金等）合计人民币万元（大写：整）。3、甲方代表应在本协议经公证处公证并取得公证书之日付清上述赔偿款项。甲方代表付清上述赔偿款项后，甲方代表与乙方因本案纠纷所产生的债权、债务关系全部终止。乙方也不再追究甲方代表的任何民事责任。乙方在此之后发生的任何后果（包括但不限于日后因此出现的后遗症、复查等）均与甲方代表无关，由乙方自行负责。4、上述款项支付后，乙方不再要求。5、乙方本着化解矛盾的态度，对甲方代表的行为给予谅解，并同意请求公安机关对本案作调解处理，不再请求公安机关追究甲方代表的刑事责任。6、若甲方代表支付上述款项后，乙方不履行本协议相关之规定（包括继续要求对伤情进行鉴定、以任何方式主动要求公安机关追究甲方代表的刑事责任等情况），乙方应将上述款项退还甲方代表。7、本协议自双方当事人签字之日起生效。本协议一式四份具有同等法律效力，由双方各执一份，公证处留存一份、呈交区公安局存档一份。（以下无正文）甲方代表：乙方：日期：简单的纠纷调解协议书范本篇22甲方：乙方：经双方协商一致，现（甲方）与（乙方）就8月4日在8090酒吧打架至乙方受伤赔偿事宜，本着平等、自愿、公平原则，经友好协商，达成如下协议：一、甲方愿一次性赔偿给乙方医疗费元整，损失费元整，共计元整。二、上述费用支付给乙方后，由乙方自行安排处理。三、如乙方在元整医药费没有看好病的情况下,由甲方支付由于这次事故引起的'（鼻骨骨折，右侧眶下壁骨折，右侧上颌窦积液，右眼睑软组织肿胀）发生的病的费用，金文哲不再追究其它费用。四、本协议为双方平等、自愿协商之结果，是双方真实意思表示，且公平、合理。五、本协议内容甲乙双方已经全文阅读并理解无误，甲乙双方明白违反本协议所涉及后果，甲乙双方对此协议处理结果完全满意。六、本协议书一式二份，双方各执一份，经双方签字或捺指印后生效，双方当事人各应以此为据，全面切实履行本协议，不得再以任何理由纠缠。七、此协议签完后乙方不得追究其它任何法律责任。甲方：（签字）乙方：（签字）见证人：简单的纠纷调解协议书范本篇23侵权方：姓名：性别：民族：联系电话：身份证号码：家庭住址：受害方：姓名：性别：民族：联系电话：身份证号码：家庭住址：侵权事实与理由：1、侵权方施占强与受害方乐建军、郑艳君夫妇从20_年5月起，由于施占强修建房屋的事实两家成为正式的靠墙邻居关系。乐建军、郑艳君夫妇房屋位置位于四川省崇州市怀远镇泉水村2组114号。施占强修建房屋地址位于受害方房屋左手边；修建方式为靠墙修建。2、侵权人施占强从20_年5月分开始动土修建房屋；从动土之日起受害人房屋地基被松动房屋下沉受到伤害，开始裂缝；导致受害人152。7平米基础建筑面积的房屋整体受损。现房屋估价在4550万元之间。3、现就调解之日起查看房屋受损情况如下：A、一楼厕所、卫生间、厨房、屋檐、卧室、前厅等均受到不同程度损害；最厉害的两处已经墙体整体裂缝、承重墙砖体破损；有多处地方已经透光。B、二楼后房，前厅门道整体受损。C、房屋不能在原基础承重墙体上继续修建；如要修建也得以施占强的的墙壁做为共墙来使用。I）、据鉴定机构咨询结果表明；房屋下沉时间最厉害的范围在新修建房屋一年左右；受害方在未来一年内房屋的受损程度无法预知;不排除有重大受损的可能。E、由于施占强与受害方的房屋属于靠墙修建；之前受害方的排水空间被占用；排水成为双方的共同问题需要解决。F、二楼阳光篷由于侵害方在修建过程中出现了严重损害；化粪池由于侵害方的修建盖于地基之下。就以上问题；受害方与侵权方多次协调未果。今在镇政府和村委的共同参与下达成以下调解内容：1、由侵权人施占强一次性赔偿受害人乐建军、郑艳君由于房屋破损所带来的损失：万元；作为给受害方带来不便的损失和后期修补房屋时的费用。2、由于侵权方施占强的行为侵犯了受害人乐建军夫妇房屋的相邻权已经成为事实；为解决双方今后房屋修建和共同排水防水问题经友好协商达成方案为；侵权方同意并承诺今后如果受害人修建或修复房屋时可以使用侵权人的墙体做为共墙修建和使用；同时排水、防水问题由侵权方承担。3、由于地基下沉受害方后期房屋的受损程度具有不可预见性；如果以后房屋出现无法修复的状况；责任由侵权人承担。4、今后受害人清理化粪池时，侵害方需要无条件配合。本侵权协议书一式三份；经双方当事人、调解人签章后生效。由双方当事人、调解人各持一份。侵权人（签章）：受害人（签章）：调解人（签章）：20_年_月日简单的纠纷调解协议书范本篇24甲方（医疗机构）：乙方（患者方）：性别：年龄:身份证号码住址：联系电话：甲、乙双方就患者（身份证号码：）于年月日因诊治在甲方门诊（或住院）治疗期间发生的医疗争议，经双方友好协商一致,自愿达成如下协议，以便共同遵守。1 .治疗经过：2 .甲方已经告知乙方发生医疗纠纷后其享有的各项权利和解决纠纷的所有合法途径，如：共同委托本地医学会进行医疗事故技术鉴定、向卫生行政部门申请调解、向人民法院提起民事诉讼等，但乙方自愿放弃就本医疗纠纷其所享有的上述权利。3 .补偿数额和给付方式：甲方就本次医疗纠纷向乙方一次性支付人民币元。4 .甲乙双方签订协议后，乙方不再以任何理由（包括后续治疗、并发症等）就本次医疗纠纷向甲方提出任何要求，或要求第三方追究甲方责任。5 .违约责任：甲乙双方如一方违反本协议，则向对方支付违约金万元。6 .本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，附件一份（为乙方与患者的授权关系文件。7 .本协议自双方签字、盖章之日起生效。甲方：（盖章）乙方：（签字）（患者本人）甲方代表：（签字）（患者家属）简单的纠纷调解协议书范本篇25肇事赔偿方：受害方：年一月.日_时_分许，肇事方驾驶"号轿车停放在柏果金雷宾馆B楼西南面的坡上，在无人驾驶的情况下滑行与受害方敖晶停放在金雷宾馆B楼旁边的“云D777KA”相撞，造成敖晶的“”轿车损坏。事故发生后，经盘县交通警察大队进行现场勘察，于一年月一日以“第号”道路交通事故认定书作出认定：“桂俊勇承担此次事故的全部责任”，“敖晶无责任”。现经柏果镇综合治理办公室主持双方调解，双方就相关赔偿问题，自愿达成本协议：一、车辆修理及费用负担：由肇事方桂俊勇在本协议签订后两日内负责将敖晶受损害的车辆送到有资质的轿车修理厂家进行修复。修复车辆所产生的全部费用由桂俊勇负担。二、车辆修复期限：肇事方桂俊勇应当在20_年8月16日前将前述车辆修复后完好地交付给受损害方敖晶。其修复标准以“4S店”确定为准。双方确定本车修理厂家为柏果万通修理厂。车辆修复后，由肇事方及时通知受损害方在万通修理厂进行现场验收，并交付受损方敖晶。三、车辆受损贬值补偿金肇事方除前述负责修复车辆外，另一次性补偿给车辆受损害方敖晶人民币叁万伍仟陆佰元(¥35600.00),作为因新车受损贬值的补偿。此款在本协议签订时当场给付，给付后由受损方敖晶出具收款收条。四、违约责任：双方必须诚信守约，按照约定履行义务，否则承担另一方所造成损失的200%损失赔偿责任。五、其他约定：本协议签订后，双方各自自觉履行约定，不得互相纠缠。否则承担所产生的不利后果责任。五、本协议一式三份，双方各持一份，调解主持单位存档一份,并自签字署名之日起生效。甲方：乙方：一年一月一日简单的纠纷调解协议书范本篇26甲方签字：乙方签字：土地权属纠纷伴随着土地登记工作而始终存在，其原因是多方面的。本着尊重历史、面对现实、实事求是、有利于社会安定团结的原则，为维护土地的社会主义公有制，依法、公正、及时地做好土地权属争议的调处工作，根据原国家土地管理局95年颁布的土地权属争议处理办法，我们制定了以下操作程序规范。第一条办理机构处理土地权属纠纷机构为各县国土资源局。处理意见经局办公会讨论通过，报县人民政府下达处理决定。对部分在全地区范围内有重大影响或者涉及到两个县以上权属单位的土地权属纠纷，由林芝地区国土资源局地籍科负责协调处理。第二条申请1、土地权属争议的一方必须书面申请。2、申请书应包括申请单位名称、法人代表名称、四至、联系方式、争议土地座落位置、争议事实及理由。3、申请单位如果委托他人代理的，应出具委托代理证明书。4、申请单位必须具有法人资格，无法人资格的单位应当由其上一级具有法人资格的单位提出申请。5、农村集体经济组织（如村民小组等）的.上一级具有法人资格的村民委员会不提出申请的，该集体经济组织内有三分之二成员要求处理的，也应该受理。6、申请书及其附件应当按对方当事人数提供附件。第三条受理1、收到土地权属争议申请书后，各县国土资源局工作人员初步查阅有关档案，向局领导汇报并提出是否受理意见，七日内作出是否受理的决定。2、初步决定不予受理的，写出书面不予受理的理由，报县政府下达不予受理通知书。3、决定受理的，组建三人或三人以上的调查小组。4、五日内向争议另一方送达争议申请书及附件材料。同时要求争议另一方提供答辩意见，如果另一方不提供答辩意见的，不影响调查处理。5、农村土地经营承包纠纷国土资源管理部门不予受理。第四条调查1、收集争议双方各自的理由及各种书面证据。争议双方对自己的主张负有举证责任。