小型建设工程项目施工合同书（30篇）.docx

小型建设工程项目施工合同书（30篇）实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。甲、乙双方为共同承包建设工程及相关配套工程项目的施工（具体内容以分包合同为准），经双方友好、坦诚协商，现达成如下协议：一、项目概况及合作条件1、本工程项目总建筑面积为平方米，工程总价为万兀人民币。2、经过双方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为万元左右，因此本工程项目计划投资万元。3、本工程项目的投资、股份比例分配如下：（1）甲方投资万元，占%o（2）乙方以工程项目及技术投资，占%o（3）业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。（4）投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用账户上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。风险提示：应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。二、工程管理责任及分工1、责任及分工如下：(1)该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由主管。(2)该项目的会计日常工作由负责管理，出纳日常工作由方负责管理。2、材料采购及其他(1)在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同确认后方可进行。(2)在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。(3)合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。三、利益分享和风险承担1、利润、风险分配：该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照甲、乙双方各%比例分享承担。2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。四、其他1、资金和管理（I）该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。（2）该项目的工程进度往来款由负责跟踪落实，并存在开立专用账户上，专款专用。（3）该项目运营后，每个月号开一次工程进度例会，讨论工程相关事情。2、出纳与财务管理财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双方股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。3、合同争议与免责（1）该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。（2）在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。4、本协议生效、终止及其他（1）与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。（2）本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。（3）本协议一式份，合作各方各执份，本协议自双方签字盖章之后生效。（4）本协议于年月日，由合作双方在中国市签字。甲方：（签字）代表人：住址：联系方式：乙方：（签字）代表人：住址：联系方式：小型建设工程项目施工合同书篇20发包方（以下称甲方）：法定代表人：身份证号码：承包方（以下称乙方）：法定代表人：身份证号码：为了全面履行施工合同，加强对工程项目的管理，提高企业经济效益，增加项目经理及项目相关人员的收入，经甲方研究决定，对该工程项目的管理实行责任承包制。通过对乙方的执业资质、施工业绩、管理能力、风险抵押等方面的综合考评，确定乙方即某项目部为工程项目的承包人。双方本着公开、公平、平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下协议：一、工程项目概况：1、工程项目名称：2、工程项目地点：3、工程项目承包方式：4、工程立项批准文号：二、工程项目期限合同工期总日历天数天；开工日期：年月日；竣工日期：年月日。三、工程项目结算及付款方式1、合同生效后日内，甲方付万元（¥元）工程预付款。2、甲方按核实的工程进度，于收到工程月报日内支付工程进度款。3、工程进度款支付达工程总造价的%时，不再按进度付工程款，而在办完交工验收后一个月内支付%的款，留%的质保金，保修期满后支付结乙方。4、若甲方拖欠工程款时，应按本工程经办银行当时贷款利率支付给乙方。5、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度时，其造成乙方停、窝工损失应由甲方承担，工期相应顺延。6、在验收过程中，如有不合格项目，应当在双方验收时商定的时间内，由施工单位修好。否则，超过一天按保留价款万分之三罚款。7、拨付工程款时乙方应到有关部门开“建筑安装专用发票”，甲方凭盖有乙方印章的发票拨付工程款。8、甲方应将工程款拨至乙方指定帐户内，不得直接拨至施工队或班组，否则，所造成的一切质量和经济责任，由甲方负责。四、建筑材料、设备的供应和采购1、工程材料、设备由乙方采购。2、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。五、工程项目质量标准及验收1、质量标准：工程质量符合标准。2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。六、质量保修1、本工程保修期限为年，自工程竣工验收合格起算。乙方保修联系电话：;乙方保修联系人：七、违约责任1、根据本合同的规定，一方的行为被视为违约的，违约方应支付对方违约金为总造价的_队若存在数次违约行为，违约金分别计算累计相加，但总额不得超过承包价款的%o2、违约金的承担不影响本合同规定的罚款、费用、损害赔偿等其他经济责任的承担。八、争议解决1、双方在履行承包合同产生纠纷时，首先应协商解决；2、双方协商解决不成时，依据公司工程项目责任承包管理办法,进行调解。九、签订地点本合同在签订。十、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、合同生效本合同自在生效。十二、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执一份，承包人执一份。发包人：？（公章）法定代表人或其委托代理人：？（签字）组织机构代码：地？址：编码：电？话：传？真：电子信箱：开户银行：账？号：承包人：？（公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：地？址：编码：电?话:传？真：电子信箱：开户银行：账？号：小型建设工程项目施工合同书篇21甲方：乙方：甲乙方为了发挥双方的优势，根据中华人民共和国民法典，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目，引荐甲方和该项目的管理方直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成与该项目管理方签订专业承包施工合同，协助甲方完成整个合同履行期间的协调工作，保障合同的顺利实施。2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，最大限度的维护甲方的利益。2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。3、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。4、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务，达成合同签署，那么在甲方的工程施工过程中（合同期内），乙方仍有义务负责协调好甲方与项目管理方的关系,特别是在工程结算问题上，乙方全面负责协调，乙方无任何理由进行推脱。三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和项目管理方进行合同谈判。2、居间成功，则由甲方全面履行和项目管理方所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用按照合同期间实际运量每吨元（元）结算（完税后）。2、甲方每周为乙方结算一次，每周一为乙方结算上周居间费用，乙方有权向甲方查询每周总体运量，甲方有义务向乙方提供每周运量报表，甲方所提供报表必须保证真实有效，甲方不得以任何理由克扣乙方费用，如出现不实结算乙方有权索回，并保留双倍赔偿的权利。3、合同签订后甲方应向乙方提供合同复印件一份，作为居间费用总价计算依据，甲方如不能按照合同约定时间向乙方支付居间费用，每超过一天按照合同居间费用总价进行赔偿。4、如甲方有终止本居间合同的意愿，甲方可根据合同总量计算居间费用，并一次性向乙方支付做为唯一条款向乙方提出协商。五、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。2、甲乙双方均不得向第三方透漏合作细节及项目合作中相关利益人的秘密，任何乙方发现对方出现泄密行为均有权提出和提醒对方终止本行为，如因任何乙方的原因给对方造成实际的损失，受损方可向过错方提出等价赔偿。六、合同终止本合同自签字之日起生效，直至本合同约定项目结束，项目期顺延本合同无条件顺延，直至本项目结束。七、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。八、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式份，双方各持份，双方签字盖章后生效。合同签订地址：甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：合同签订日：年月日合同签订日：年月日小型建设工程项目施工合同书篇22发包方（甲方）：公司承包方（乙方）：公司第一条合同依据本合同的法律依据是中华人民共和国（合同法）和（建设安装工程合同及施工条例）；工程内容及工程量是按贵州能达电力设计有限责任公司设计的（清镇寒坡岭新建工程电气部份第一卷第六册全所照明及第一卷第七册防雷接地）施工图为依据进行计算及核定。第二条工程名称、地点和范围及内容一、工程名称：工程二、工程地点：三、工程范围及内容：1、防雷接地安装2、全所照明安装第三条承包方式本工程甲方将工程以包工包料按实结算下浮的方式承包给乙方施工。（结算定额采用一年地区价目本；装置性材料预算价格执行贵州电力公司黔电定字（一）04号文件颁发的（关于发布省电力建设装置性材料综合预算价格（年价）的通知）；费用构成执行（电力工业基本建设预算管理制度及规定）（一年版）;根据贵州省电力公司电技经（）43、44号文件：其它相关费用依据其它相关资料计算。第四条工程价款支付及结算方式1、该工程以有限责任公司编制的（全所接地及照明工程预算书（其中工程款元）为依据签订施工合同。2、预付款方式：按工程预算书的工程款129760万元的即万元（万元整）付给乙方。3、结算方式：工程竣工验收合格后，按审计后的结算工程款将余款在一个月之内付给乙方。第五条工程质量标准、验收和保修条件本工程参照国家（IlOkV及以下电气安装规范）进行施工，相关验收标准执行国家及电力行业规定，并通过相关职能部门验收，本工程的保修期一年。第六条双方协作事项甲方负责：1、甲方应协调好该工程与有关单位的联系，确保该工程的施工进度。2、甲方应根据乙方施工进度及隐蔽资料及时组织有关部门进行中间验收、乙方负责：1、乙方在施工中发现问题应及时向甲方反应。2、乙方应按时按期完成该工程内的所有工作内容，不得影响其他工程。3、竣工资料报有关部门审核。第七条违约责任按国家的相关法律法规追究对方的违约责任。第八条发生经济纠纷处理方式如发生经济纠纷，双方应本着实事求是的原则，协商解决，若不能达到目的，可向人民法院申请仲裁。第九条施工工期本工程年月日前完工。第十条工程承包方式本工程合同价款是该工程的：人工费、机械费、辅材费、主材费。第十一条安全责任施工中的安全责任由乙方自行负责，独立承担相应责任。第十二条工程造价本工程的工程款：暂定元整（小写）,本工程包工包料按实结算。第十三条合同份数本合同正本2份，双方各执正1份。第十四条该合同经双方代表签字、盖章后生效。甲方：（公章）乙方：负责人：（签章）负责人：（签章）日期：年月一日日期：一年一月日小型建设工程项目施工合同书篇23甲方：地址：邮码：电话：法定代表人：职务：乙方：地址：邮码：电话：法定代表人：职务：根据中华人民共和国民法典之规定，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。第一条监理项目范围甲方委托乙方，按本合同书要求进行工程项目的施工监理，监理范围：质量控制、进度控制和投资控制工作。第二条期限费用服务期限为年月至年月。总费用为：万元。第三条条款定义1 .甲乙双方的监理依据是建设监理试行规定和其他有关规定以及施工承包合同。2 .甲方是本工程项目建设的组织者，负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责，对本工程建设效益全面向国家负责。乙方受甲方的委托，作为本项目监理单位，根据本合同书进行监理工作，行使赋予的权力和责任，对甲方负责。3 .本合同书所指的工程监理范围与内容在附录B服务范围与内容中详细说明。4 .本合同书所指的监理费用及支付办法在附录D中详细说明。5 .在合同实施过程中，合同双方一切联系均以书面通知为准，特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件,属于合同的补充文件。双方联系的具体规定（代表、地点、方式等）在特殊条款中订明。第四条本合同书的开始、完成与变更1.按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后，本合同书立即生效。6 .监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。7 .监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。8 .如果情况变化，致使合同书需变更时，必须经双方书面同意才能成立。为此，一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。9 .如果如本合同书需延长（不可抗力等），甲乙双方应签订补充合同，或在特殊条款中事先加以说明。10 合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时，合同双方经协商后可做调整，并在特殊条款中具体说明。第五条甲方的权力与责任1 .甲方依据监理合同对乙方的工程进行督促和检查。2 .甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进度，甲方有权要求更换乙方主要人员，直至终止合同。3 .对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时，应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。4 .甲方支持乙方的工作，按合同保证乙方责任和权力的统一。甲方应按附录C按时向乙方提供规定的设备、设施和材料。5 .甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。同时应在特殊条款中明确提供的方式、份数与回收、保密等办法。6 .甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。7 .甲方应在特殊条款中双方订明的期限内，对由乙方提交甲方决策的报告、文件等作出决定。8 .甲方依据附录D按时支付乙方监理费用。第六条乙方权力与责任1.乙方拥有合同中规定的权力，并承担相应全部责任。2 .乙方必须具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋，必须按照监理的职业准则完成其全部职责。3 .在监理过程中监理单位如需另聘专家咨询或协助，在监理服务责任以内发生的费用，由乙方承担；超出监理服务责任并发生费用,应征得甲方书面同意后，由甲方承担费用。4 .乙方按附录C按时自带规定的设备、材料和设施。具体使用协议在附录C中规定。5 .乙方必须按附录E规定派出监理工作需要的监理人员及项目监理机构。其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意，甲方不得无理由地拒绝。甲方同意乙方根据监理目标需要提出的工程监理组织机构，并确认总监理工程师。6 .监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行。为保证监理的有效实施，乙方可在该期限内作出合理调整。若更换现场人员,应代之同等技能的人员，其中主要监理人员的更换需经甲方同意，乙方派驻现场监理人员应连续稳定，保证监理工作正常进行。7 .乙方有本监理项目的质量否决权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工命令权。8 .乙方向甲方收取的报酬，是其关于本合同书的唯一报酬。乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回扣等报酬和非直接支付。9 .乙方在监理的过程中，不得泄露甲方申明的秘密，乙方亦不得泄露设计、承包等单位提供并申明的秘密。第七条调解与仲裁在合同执行过程中，如甲乙双方发生争端，双方应首先本着相互谅解、信任、平等互利原则充分协商，解决争端;若协商失败，任何一方均可向监理主管部门申请调解争端;若调解无效，任何一方可依法要求仲裁。双方同意由仲裁委员会仲裁。在调解和仲裁过程中，双方应保证工程建设正常进行。第八条违约责任1.由甲方原因要求终止合同，甲方应至少提前2个月通知乙方,并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。2 .由乙方原因要求终止合同，乙方应至少提前2个月通知甲方,并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。3 .甲方或乙方在接到终止合同通知后，15天内没有答复，可视为本合同终止。4 .违约赔偿费或其他违约事项由甲乙双方在特殊条款中具体约定。第九条甲方可视乙方的监理工作情况，进行奖罚。具体内容由双方在特殊条款中规定。第十条特殊条款。鉴于本工程的特点与实际需要，甲乙双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款，当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下：1 .额外服务：如果甲方委托乙方承担本合同范围以外的任务，甲方应另行补签委托合同。如果甲方或承包施工单位使服务受阻或延误，以至增加了服务的工作量和持续时间，则乙方将此情况及可能发生的影响通知甲方，甲方应增加额外服务费。2 .双方联系方式：重要问题为函件，一般问题以电话或口头指示，但都应有记录，会议以纪要为据。3 .监理服务期限：o4 .在履行合同中因发生不可抗力（洪水、地震等）造成合同部分或全部不能履行，乙方不承担违约责任，允许延期或部分或全部不履行者，双方应签补充协议。5 .合同签发后，若出现国家法律、法规和政策变化等，导致监理费用的变化，本合同监理费应作相应调整。6 .甲方向乙方无偿提供监理工作需要的图纸（蓝图）、资料（技术要求、通知等）及与被监理项目有关的试验报告等技术资料5份，甲方与承建施工单位签订的合同副本2份。乙方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露，项目结束后归还甲方。7 .甲方接受乙方提交的需甲方决策的报告、文件等，应在7天内给予明确指示，并采用书面形式通知乙方。8 .乙方不承担施工中工伤事故的责任。9 .违约金9.1 由于甲方或乙方的原因要求终止合同，按一般条款第九条的期限办理；9.2 由于甲方原因终止合同，甲方支付乙方违约金元；9.3 由于乙方原因终止合同，乙方支付甲方违约金元；9.4 因甲方决策不当而影响工程进度、质量，应由甲方负经济责任。9.5 违反合同条，方支付方违约金：元;违反合同条,方支付方违约金：一元;违反合同条，方支付方违约金：元;O10 .奖罚10.1 甲方可视乙方工作成效进行奖罚。资金在元范围内，罚金在元限度之内；10.2 为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全，乙方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由甲乙双方协商确定，乙方使用时受甲方监督。且立账备查。第十一条本合同自签订之日起生效，本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表人（签字）：代表人（签字）：一年月一日年月一日小型建设工程项目施工合同书篇24敬启者：1.我们高兴地邀请贵公司参加本工程项目施工的资格预审，为该工程的建设和完工所需劳务、材料、设备和服务的供应提交资格预审申请。2 .业主已筹集到一笔以多种货币构成的资金，用于本合同项下的合格支付。3 .工程概况：（工程名称、建设地点、工程规模、结构型式、招标方式、计划开竣工时间等）。4 .资格预审合格的申请投标者才可参加投标。投标者应具备类似工程经验和在设备、人员、资金等方面有能力执行本工程的令人满意的证明材料，以便通过资格预审。5 .有意向的合格申请人可从（地址）获取进一步信息和资格预审文件，时间为月日至月日从上午至下午（北京时间），节假日除外。联系人：地址：邮政编码：电话：传真：6 .每套资格预审文件售价人民币元。售后不退。7 .资格预审申请书应在年月日时前（北京时间）送达业主，地址同上。8.资审合格的投标者名单将在年月日前送给所有参加资格预审的申请人。谨致.（业主名称）年月日小型建设工程项目施工合同书篇25甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：甲、乙双方为共同承包建设工程及相关配套工程项目的施工（具体内容以分包合同为准），经双方友好、坦诚协商，现达成如下协议：一、项目概况及合作条件1、本工程项目总建筑面积为平方米，工程总价为万兀人民币。2、经过双方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为万元左右，因此本工程项目计划投资万元。3、本工程项目的投资、股份比例分配如下：（1）甲方投资万元，占%o（2）乙方以工程项目及技术投资，占%o（3）业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。（4）投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用账户上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。二、工程管理责任及分工1、责任及分工如下：(1)该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由主管。(2)该项目的会计日常工作由负责管理，出纳日常工作由方负责管理。2、材料采购及其他(1)在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同确认后方可进行。(2)在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。(3)合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。三、利益分享和风险承担1、利润、风险分配：该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照甲、乙双方各%比例分享承担。2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。四、其他1、资金和管理（1）该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。（2）该项目的工程进度往来款由负责跟踪落实，并存在开立专用账户上，专款专用。（3）该项目运营后，每个月号开一次工程进度例会，讨论工程相关事情。2、出纳与财务管理财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双方股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。3、合同争议与免责（1）该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。（2）在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。4、本协议生效、终止及其他（1）与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。（2）本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。（3）本协议一式份，合作各方各执份，本协议自双方签字盖章之后生效。（4）本协议于年月日，由合作双方在中国市签字。甲方：（签字）代表人：住址：联系方式：乙方：（签字）代表人：住址：联系方式：小型建设工程项目施工合同书篇26甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：甲、乙双方为共同承包建设工程及相关配套工程项目的施工（具体内容以分包合同为准），经双方友好、坦诚协商，现达成如下协议：一、项目概况及合作条件1、本工程项目总建筑面积为平方米，工程总价为万兀人民币。2、经过双方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为万元左右，因此本工程项目计划投资万元。3、本工程项目的投资、股份比例分配如下：(1)甲方投资万元，占%o(2)乙方以工程项目及技术投资，占%o(3)业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。(4)投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用账户上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。二、工程管理责任及分工1、责任及分工如下：(1)该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由主管。(2)该项目的会计日常工作由负责管理，出纳日常工作由方负责管理。2、材料采购及其他(1)在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同确认后方可进行。(2)在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。（3）合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。三、利益分享和风险承担1、利润、风险分配：该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照甲、乙双方各%比例分享承担。2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。四、其他1、资金和管理（1）该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。（2）该项目的工程进度往来款由负责跟踪落实，并存在开立专用账户上，专款专用。（3）该项目运营后，每个月号开一次工程进度例会，讨论工程相关事情。2、出纳与财务管理财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双方股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。3、合同争议与免责（2）在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。4、本协议生效、终止及其他（1）与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。（2）本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。（3）本协议一式份，合作各方各执份，本协议自双方签字盖章之后生效。（4）本协议于年月日，由合作双方在中国市签字。甲方：（签字）代表人：住址：联系方式：乙方：（签字）代表人：住址：联系方式：小型建设工程项目施工合同书篇27发包方：承包方：根据中华人民共和国合同法及相关法律、法规，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，在自愿、平等、互利的原则下，经双方充分协商后订立本合同。一、工程概况1.l工程名称：土石方工程（范围以发包方提供的平场红线图为准）。1.2工程地点：o1.3 工程范围：甲方提供的施工图纸在现场指定区域内进行施工，人工及机械设备及实施组织，土方的开挖机转运，场内调配及外运，地表清理，平整场地；废渣垃圾外运到渣场，渣场由乙方自行落实；零星工程：项目场地内开掘道口、协助现场施工、临时设施搭建、场内回填土、回填种植土等使用挖掘、运土机械作业的项目以及临时挖、移、吊、平整，意外应急等工程。工程承包方式：土石方施工总承包，工程综合单价包干，按实际工程量结算价款。1.5工程单价：1.5.1完成本合同约定全部土石方工程内容的综合含税包干单价：（人民币），大写:O1.5.2石方工程量以发包人提供的原始地形图和施工平场图计算的开挖量为准。二、工程内容及要求2.1 工程内容：自行组织土石方（不分土石方成分、不分开挖及回填深度）机械（含人工配合）开挖、爆破、土石方场内转运、弃渣回填、回填土石方碾压及平整场地至设计标高和红线范围；以及与此相关的施工安全技术等措施（如临时边坡围护、排水等）和对外协调;设计变更；发包方委托新增的零星工作内容。2.2 工程要求：以发包方所提供的施工图、发包方提供的设计变更、相关技术规范和发包方的要求为准。土石方平场后与设计值的偏差不超过+10Cm至-20cm；地块场地平整应按场地平整施工规范分层碾压，碾压密实度达到85%以上。本工程执行的相关规范为：工程测量规范、爆破与土石方施工规范、建筑边坡工程技术规范、场地平整施工规范等。三、工期要求（以日历天计）1.1 工程总工期天,开工时间以发包方开工指令签发次日起计算。指令发出后7日内承包方没有进场施工，视为承包方违约,发包方有权终止本合同。1.2 工程总工期已充分考虑了在施工过程中可能出现各种形式的下雨、下雪、停水、停电、节假日、高温天气、扰民和民扰、周边道路施工影响等不利因素。1.3 除不可抗力、发包方提交的施工图时间延后、政府要求停工及民扰造成整体停工1日以上的情况外，工期一律不顺延。以上影响工期的情况发生后，承包方应在事件发生的第一时间通知发包方并在次日以书面通知发包方，发包方书面确认后工期才得以顺延。否则，即使以上情况确有发生但承包方未能及时书面通知并获得发包方认可，工期也不得顺延。1.4 若承包方除本合同规定的情况外，无论何种原因不能按时完成本合同约定的工作内容，造成工期延长，则每延长一天对承包方处以壹仟元的罚款，该罚款从承包方工程款中扣除。如果延期超过一个月，视为承包方违约，发包方有权单方面终止本合同，并有权将后续土石方工程发包给其它施工单位。由此终止本合同时，承包方应在两天内将机械、设备、运输车辆等撤出施工现场，并由承包方承担违约责任，赔偿发包方由此造成的损失。承包方工期每提前一天竣工，给予壹仟元奖励。3. 5承包方在收到发包方工程开工指令后，承包方指定的项目经理拒绝签字，视为承包方违约，发包方有权终止本合同并追究承包方违约责任。四、工程价款3.1 承包方和发包方共同确认：本工程包干单价已综合考虑了完成本合同约定的全部工序（包括完成全部工序需采取的安全等各项措施）所需的直接费、间接费、利润、税金等，为全费用包干单价。3.2 承包方和发包方共同确认，本工程土石方综合包干单价内容包括：承包方（不分土石方成分、开挖高度、回填深度）完成承包范围内工程内容的费用和施工过程中的测量、各类钻孔、减震带设置、爆破（含炸药等配送费用）、机械及人工破碎、管线保护、开挖、上车、降尘（场区内外）密闭运输、（场区内、外）倾倒处置、回填区土石方的分层摊铺和碾压（密实度85%以上）、场区出入口保洁（包括建临时洗车场）、对周边造成的炮震及炮损、环卫、交通堵塞、周边协调，民扰停工损失等。平整场地至设计标高和边界等土石方工程施工应包括的所有正常施工环节所包括内容的施工费、施工用水电费,以及与此相关的所有施工措施费（如临时边坡围护、场内排水、地下排水、周边建筑物的爆破安全防护、修边检底、设减震带、石方的破碎等）、各环节满足国家施工规范和地方政府（或行业主管部门）有关的安全生产、文明施工等所需要的一切费用、油料涨跌因素、合理利润、税金等完成土石方开挖、运输、回填区内分层摊铺及碾压等全部内容及费用，结算时不再收取其他任何费用。3.3 发包方对承包方提出的施工组织设计进行审批，表明同意承包方提出的关于工程进度、技术、质量、安全、文明施工等方案表示接受，不因此而对施工组织设计的.缺陷负责。因施工组织设计会带来相应的措施费均已包括在综合单价内。如因承包方施工组织设计、施工方案、施工过程不当给发包方造成损失应由承包方承担赔偿责任。3.4 因发包方自身原因造成平基土石方工程以外的费用，由双方另行商定；非发包方自身原因造成的施工方案的调整及突发事件而产生的费用作为承包方风险由承包方承担。4. 5涉及承包方承包工程相关的满足安全文明施工需要的施工围栏、安全防护、临时设施及涉及承包方标志、广告宣传等产生的费用由承包方承担。五、双方责任和义务4.1 发包方向承包方提供地下管网图、地形图、红线图；负责对工程的质量、进度、工程计量、安全文明施工进行监督管理。4.2 承包方应遵守国家和地方政府现行法律、法规、条例及相关规定，精心组织，文明施工，安全生产。进场后三日内，向发包方提供施工方案和工程进度计划（施工倒排计划表），得到发包方批准后，严格按进度计划执行；负责施工区域内的临时道路的修建和维护，承包范围工程所需的临时水、电、管线的修建和安装、维护,负责施工场地内积水和地下水的排除，并承担所有费用。负责承包范围工程施工现场的安全保卫、环境清扫工作以及施工车辆行驶路段的道路维护；负责协调和处理好因爆破或施工产生的对周边居民、环境及原有建筑的影响问题，及时办理挖、运、路政、爆破、弃渣等平基土石方所涉及的相关审批手续并承担全部费用；施工、爆破、运输中的交通、噪音、环卫、粉尘、安全要求必须符合国家标准和地方政府及相关部门的有关规定，违反受罚和造成的损失由承包方自行负责并承担一切费用；承包方在平基施工过程中，如遇与之相邻的房屋建筑物，承包方必须采取措施保证土石方平基施工不对房屋建筑结构产生实质影响，若造成周边建筑结构破坏，由承包方承担一切损失。5. 3承包方必须按照施工图，技术交底、工程变更、会议纪要和国家有关标准和发包方要求进行施工，确保工程质量，否则，承包方必须无条件返工并承担相应损失。6. 4承包方工程完成后负责清理、转运场地的建筑垃圾和生活垃圾；负责将临时设施拆移出场地。7. 5承包方负责绘制竣工图，提交发包方审定。六、发包方、承包方驻工地代表6.1 发包方组织工程部对本工程实施监督，具体负责施工阶段的工程质量、工程进度、工程计量（包括参与收方计量签证等）的控制管理，以及合同管理、信息资料管理、协调工作、督促做好安全文明施工等。发包方派驻施工现场代表为。6.2 承包方驻工地项目经理负责现场施工管理、协调，随时与发包方保持联系；工程技术负责人具体主管该项目工程技术，专职安全员负责