2023年二级建造师之二建建筑工程实务过关检测试卷A卷附答案.docx

2023年二级建造师之二建建筑工程实务过关检测试卷A卷附答案单选题（共50题）1、由于耐磨性差，用于室内地面，可以采用表面结晶处理，提高表面耐磨性和耐酸腐蚀能力的是（）。A.瓷砖化冈石C.微晶石D.大理石【答案】D2、强夯地基夯实前，基坑地面应高出设计标高，预留土层的厚度可为试夯时的总下沉量加（）。A. 2040mmB. 3060mmC. 4080mmD.50100mm【答案】D3、下列关于卫生陶瓷的说法中，错误的是（）oA.卫生陶瓷产品任何部位的坯体厚度应不小于8mmB.下排式坐便器排污口安装距应为305mmC.后排落地式坐便器排污口安装距应为180或100mmD.所有带整体存水弯便器的水封深度应不小于50mm【答案】A4、下列对装配式钢筋混凝土墙板在安装与连接时的做法，描述正确的是OoA.吊装过程中，吊索与构件的水平夹角不宜小于75。，不应小于45。B.起吊应采用快起、速升、缓放操作方式，防止构件松脱C.设置临时支撑时，其支撑点距板底不应小于板高度1/3D.与现浇连接的墙板宜先行吊装，其他墙板先外后内吊装【答案】D5、分项工程应由（）组织验收。A.项目经理B.项目技术负责人C.专业监理工程师D.总监理工程师【答案】6、现场消防安全工作应以（）为方针，健全防火组织，认真落实防火安全责任。A.预防为主、综合治理B.预防为主、安全第一C.预防为主、防消结合D.预防为主、安全第一、综合治理【答案】C7、起到防水装饰和保护作用的防水材料是（）。A.防水涂料B.防水砂浆C.防水混凝土D.防水卷材【答案】A8、轻质隔墙工程质量验收，同一品种的轻质隔墙工程每（）间应划分为一个检验批，不足的也应划分为一个检验批。A.20B. 30C. 40D. 50【答案】D9、某根木材重150kg,经加热使其水分完全蒸发后再次称重为120kg,则该木材的含水率为()。A. 20%B. 25%C. 30%D. 35%【答案】B10、()是用来提醒人们对周围环境引起注意。A.警告标志B.禁止标志C.指令标志D.提示标志【答案】AHs屋面喷涂硬泡聚氨酯保温层，一个作业面应分遍喷涂完成，每遍喷涂厚度不宜大于（）mm,硬泡聚氨酯喷涂后（）min内严禁上人。A. 15,20B. 20,20C. 15,30D. 20,30【答案】A12、现场拌制的砂浆应随拌随用，当施工期间最高温度超过30C。时,应在（）h内使用完毕。A. 1B. 1.5C. 2D. 3【答案】C13、在饰面石材中，关于天然大理石特征描述错误的（）。A.抗压强度较高B.属于酸性石材C.吸水力低D.质地较软【答案】B14、某高层建筑有上人屋顶平台，临开敞中庭的栏杆高度不应低于()moA. 1.6B. 1.2C. 1.1D. 1.05【答案】B15、关于招标投标的说法，正确的是()。A.招标分为公开招标、邀请招标和议标B.投标人少于三家应重新招标C.多个法人不可以联合投标D.投标截止之后投标人撤销投标文件，招标人应在5d内退还投标保证金【答案】B16、当计算工期不能满足合同要求时，应首先压缩()的持续时间。A.持续时间最长的工作B.总时差最长的工作C.关键工作D.非关键工作【答案】C17、关于建筑幕墙防雷构造要求的说法，正确的是（）oA.幕墙的铝合金立柱在不小于IOnl范围内采用柔性导线连通上、下柱B.幕墙立柱预埋件用圆钢或扁钢与主体结构的均压环焊接连通C.防雷连接的钢构件在完成后不需进行防锈油漆涂刷D.在有镀膜层的构件上进行防雷连接应保护好所有的镀膜层【答案】B18、建筑构造设计的原则不包括（）。A.坚固实用B.效益优先C.经济合理D.技术先进【答案】B19、水准仪是进行水准测量的主要仪器，主要功能是测量（）。A.高程B.两点之间的水平距离C.水平角D.两点之间的高差【答案】D20、钢筋混凝土连续板的受力特点是（）。A.跨中正弯矩，配正筋；支座负弯矩，配正筋B.跨中正弯矩，配正筋；支座负弯矩，配负筋C.跨中负弯矩，配负筋；支座正弯矩，配负筋D.跨中负弯矩，配正筋；支座正弯矩，配正筋【答案】B21、关于砂浆稠度的选择，下列描述正确的是（）oA.吸水性强的砌体材料砂浆稠度要小些B.高温干燥的天气砂浆稠度要大些C.密实的砌体材料砂浆稠度要大些D.湿冷天气砂浆稠度要大些【答案】B22s硅钙板吊顶工程中，可用于固定吊扇的是（）。A.主龙骨B.次龙骨C.面板D.附加吊杆【答案】D23、下列工程中，属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的是（）oA.开挖深度超过3m的土方开挖工程B.搭设高度为IOm的模板支撑工程C.搭设高度48m的落地式钢管脚手架工程D.搭设跨度为12m的模板支撑工程【答案】B24、梁下部纵向受力钢筋接头位置宜设置在（）。A.梁跨中1/3处B.梁支座处C.距梁支座1/3处D.可随意设置【答案】C25s下列关于抹灰工程说法错误的是（）oA.抹灰用的水泥其强度等级不应小于32.5B.抹灰用石灰膏的熟化期不应少于7dC.抹灰应分层进行，每遍厚度宜为57mmD.底层的抹灰层强度不得低于面层的抹灰层强度【答案】B26、水准测量中，A点为后视点，B点为前视点，A点高程为HA,后视读数为a,前视读数为b,则B点高程为（）oA. HA-a+bB. HA+a-bC. a÷bHAD. a-b-HA【答案】B27s在钢筋混凝土梁斜截面破坏形式的影响因素中，影响较大的是（）。A.配箍率B.截面尺寸C.混凝土的强度等级D.配筋率【答案】A28、屋面防水层用细石混凝土作保护层时，保温层上的找平层应在水泥初凝前压实抹平，并留设分隔缝，纵横缝的间距不宜大于)oA. 5mB. 6mC. 8mD. IOm【答案】B29、预制构件进场前，混凝土强度应符合设计要求。当设计无具体要求时，混凝土同条件立方体抗压强度不应小于混凝土强度等级值的()oA. 50%B. 60%C. 70%D. 75%【答案】D30、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于()doA. 15B. 20C. 25D.30【答案】B31、钢筋混凝土结构中的钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于（）oA. 1.2B. 1.22C. 1.25D. 1.28【答案】C32s室外饰面板（砖）工程每（）应划分为一个检验批，不足（）也应划分为一个检验批。A. 100-400m2,100m2B. 500-1000m2,500m2C. HOO-1500m2,1100m2D. 1600-2000m211600m2【答案】B33、石灰技术性质不包括（）。A.保水性好B.硬化时体积收缩大C.硬化时体积微膨胀D.硬化较慢、强度低【答案】C34、某厂房在经历强烈地震后，其结构仍能保持必要的整体性而不发生倒塌，此项功能属于结构的（）oA.安全性B.适用性C.耐久性D.稳定性【答案】A35、下列关于条板隔墙施工技术的叙述，不正确的是（）oA.在抗震设防地区，条板隔墙安装长度超过6叫应设计构造柱并采取加固、防裂处理措施B.条板隔墙下端与楼层地面结合处宜预留安装空隙，空隙在40mm及以下时宜填入1：3水泥砂浆C.条板隔墙下端与楼层地面结合处宜预留安装空隙，40mm以上时填入水泥砂浆D.在条板隔墙上开槽应在隔墙安装7d后进行，开槽长度不得大于隔墙长度的1/2【答案】C36s属于钢结构焊缝产生热裂纹的原因有（）oA.焊接结构设计不合理B.焊缝布置不当C.焊接工艺措施不合理D.焊接材料质量不好【答案】D37s聚合物水泥砂浆硬化后应采用（）的方法养护。A.浇水养护B.干湿交替C.干燥养护D.覆盖养护【答案】B38、下列测量仪器中，最适宜用于多点间水平距离测量的是（）oA.水准仪B.经纬仪C.激光铅直仪D.全站仪【答案】D39s钢结构防火涂料耐火极限分为（）等级。A3个B.4个C.5个D.6个【答案】D40s（）是影响混凝土和易性的最主要因素。A.砂率B.单位体积用水量C.组成材料的性质D.养护温度和时间【答案】B41、薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。厚涂型防火涂料涂层的厚度，80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求，且最薄处厚度不应低于设计要求的（）%oA. 70B. 75C. 80【答案】D42、为保证物料提升机整体稳定，高度为25m的物料提升机的安装说法正确的是（）。A.可采用一组缆风绳锚固B.可采用两组缆风绳固定C.应采用刚性连墙杆固定D.可以与脚手架进行拉结【答案】B43、普通混凝土小型空心砌块的主规格尺寸为（）oA. 390mm×190mm×190mmB. 390mm×240mm×240mmC. 390mm×240mm×190mmD. 390mm×240mm×120mm【答案】A44、深基坑工程的第三方监测应由（）委托。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A45s某钢筋混凝土现浇板跨度为7.8m,对其模板是否起拱设计无具体要求，其起拱高度可能为（）cmoA. 0.3B. 0.5C. 1.5D. 2.5【答案】C46、下列（）不属于合同争议处理程序。A.准备并提供合同争议事件的证据和详细报告B.当事人因接受并执行最终裁定或判决的结果C.通过“和解”或“调解”达成协议，解决争端D.经业主签认，形成书面文件【答案】D47、地下工程铺贴高聚物改性沥青卷材应采用（）施工。A.冷粘法B.自粘法C.热风焊接法D.热熔法【答案】D48、按照抗震要求，下列梁端加密区的箍筋肢距，不正确的是()。A.一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值B.二级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值C.三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值D.四级不宜大于300mm【答案】B49、某跨度为IOnl的板，混凝土设计强度等级为C40,采用快拆支架体系，拆模时的混凝土强度不应低于()。A. IOMPaB. 20MPaC. 30MPaD. 40MPa50s不属于建筑工程专业注册建造师执业工程范围的是（）工程。A.防腐B.爆破C.机电安装D.特种专业【答案】C多选题（共20题）1、钢筋混凝土结构的优点有（）。A.耐久性好B.整体性好C.耐火性好D.可模性好E.抗裂性好【答案】ABCD2、下列属于注册建造师管理签章文件中合同管理文件类别的有（）oA.工程费用索赔申请表B.工程竣工报告C.分包工程招标文件D.工程质量保修书E.合同变更和索赔申请报告【答案】CD3、凝土结构的优点有（）。A.耐久性好B.整体性好C.可模性好D.耐火性好E.延性好【答案】ABCD4、下列关于条板隔墙施工技术要求的说法中，错误的是（）oA.采用单层条板做分户墙时，其厚度不应小于90mmB.在抗震设防区，条板隔墙与顶板、结构梁的接缝处，钢卡间距应不大于600mmC.在抗震设防地区，条板隔墙安装长度超过6叫应设计构造柱并采取加固、防裂处理措施D.潮湿环境及有防潮、防水要求的环境宜选用普通石膏条板隔墙E.当有门洞口时，应从门洞口处向两侧依次进行安装5、根据建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）,建筑施工安全检查评定的等级有（）。A.优良B.良好C.一般D.合格E.不合格【答案】AD6、关于建设工程招标投标的说法，错误的有（）。A.应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则B.招标人不得邀请招标特定的投标人C.公开招标的项目应该发布招标公告D.招标文件中应载明投标有效期E.分批组织部分投标人踏勘现场【答案】B7、中空玻璃的特性有（）oA.防结露B.光学性能良好C.保温隔热D.机械强度高E.碎后不易伤人【答案】ABC8、地基验槽中采用钎探法时，同一单位工程中各钎探点打钎应（）。A.钎径一致B.钎探耗时一致C.锤重一致D.用力（落距）一致E.锤击数一致【答案】ACD9、下列有关钢结构技术要求说法正确的是（）A.钢结构应按承载能力极限状态和正常使用极限状态进行设计B.承重结构采用的钢材应具有硫、磷含量的合格保证C.对焊接结构应具有碳含量（或碳当量）的合格保证D.焊接承重结构钢材还应具有冷弯试验的合格保证E.当选用Q235钢时其脱氧方法应选用沸腾钢【答案】ABCD10、下列分部分项工程的专项方案中，必须进行专家论证的有（）。A.爬模工程B.搭设高度8m的混凝土模板支撑工程c.搭设高度25m的落地式钢管脚手架工程D.搭设高度为25m的悬挑式钢管脚手架工程E.施工高度50m的建筑幕墙安装工程【答案】ABDHs高强螺栓施工I中,摩擦面的处理方法有（）。A.喷（抛）丸法B.砂轮打磨法C.酸洗法D.碱洗法E.汽油擦拭法【答案】ABC12、对于外墙外保温施工的说法，正确的是（）。A.为了保证EPS板与外墙基层粘结牢固，高度在30m以上的建筑物,宜使用锚栓辅助固定B.防火隔离带按水平方向分布C.防火隔离带采用不燃材料A级（宜用岩棉带）制成D.防火隔离带宽度不应小于200mm,E.各种外保温系统的保温材料，选用时可以随意更改【答案】BC13、关于一般脚手架安全控制要点的说法中，正确的是（）。A.单排脚手架搭设高度不应超过24mB.脚手架立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差最多可以为L2mC.高度为40m的双排脚手架，应采用分段搭设的措施D.脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接在纵向水平杆上且严禁拆除E.24m以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑【答案】AD14、规范中控制的室内环境污染物有（）。A.一氧化碳B.甲醛C.氨D.甲苯E.二氧化碳【答案】BCD15、下列关于荷载的说法，正确的是（）。A.安装荷载属于永久荷载B.风荷载属于可变荷载C.风荷载属于水平荷载D.固定隔墙自重属于可变荷载E.悬挂较大的吊灯属于集中荷载【答案】BC16、关于防水试验的说法正确的有（）。A.设备与饰面层施工完毕后还应进行第一次蓄水试验B.墙面间歇淋水试验应达到30min以上进行检验不渗漏C.水池的蓄水试验时间均不应小于12hD.地面的蓄水试验时间不应小于24hE.楼地面防水层蓄水高度不应小于20mm【答案】BD17、在正常使用条件下，房屋建筑工程的最低保修期限为设计文件规定的本工程合理使用年限的工程有（）oA.地基基础工程B.主体结构工程C.电气管线工程D.屋面防水工程E.给排水管道工程【答案】AB18、验槽应重点观察（）部位。A.柱基B.墙角C.承重墙D.受力较大部位E.受力较小部位【答案】ABCD19、下列关于建筑防水、保温工程施工环境温度的说法，正确的有()A.卷材防水层热熔法和焊接法不宜低于TO。CB.卷材防水层冷粘法和热粘法不宜低于5。C.卷材防水层自粘法不宜低于10D.屋面保温层用水泥砂浆粘贴的板状保温材料不宜低于5E.屋面保温层干铺的保温材料不可在负温度下施工【答案】ABCD20、建筑工程采用外防外贴铺贴卷材防水层，下列说法正确的是()oA.先铺立面，后铺平面，交接处应交叉搭接B.临时性保护墙宜采用石灰砂浆砌筑，内表面宜做找平层C.从底面折向立面的卷材与永久性保护墙的接触部位，应采用空铺法施工D.合成高分子类卷材接槎的搭接长度宜为15OnImE.高聚物改性沥青类卷材接槎的搭接长度宜为IOomm【答案】BC大题（共10题）、某高校新建宿舍楼工程，地下一层，地上八层，基坑支护采用桩锚体系，桩数共计200根，基础采用桩筏形式，桩数共计400根。毗邻基坑东侧12m处有既有密集居民区。居民区和基坑之间的道路下L8m处埋设有市政管道。项目实施过程中发生如下事件：事件一：在基坑施工前，施工总承包单位要求专业分包单位组织召开深基坑专项施工方案专家论证会。本工程勘察单位项目技术负责人作为专家之一，对专项方案提出不少合理化建议。事件二：工程地质条件复杂，设计要求对支护结构和周围环境进行监测，对工程桩采用不少于总数遥的静荷载试验方法进行承载力检验。事件三：基坑施工过程中，因工期较紧，专业分包单位夜间连续施工，挖掘机、桩机等施工机械噪音较大，附近居民意见很大，到有关部门投诉。有关部门责成总承包单位严格遵守文明施工作业时间段规定，现场噪音不得超过国家标准建筑施工场界噪声限值的规定。事件四：在主体结构施工前，与主体结构施工密切相关的某国家标准发生重大修改并开始实施，现场监理机构要求修改施工组织设计，重新审批后才能组织实施。【问题】1 .事件一中存在哪些不妥？并分别说明理由。2 .事件二中，工程支护结构监测包含哪些内容？最少需多少根桩做静荷载试验？3.根据文明施工的要求，在居民密集区进行强噪音施工，作业时间段有什么具体规定？特殊情况需要昼夜连续施工，需做好哪些工作？4.除了事件四中国家标准发生重大修改的情况外，还有哪些情况发生后也需要修改施工组织设计并重新审批？【答案】1 .不妥之一：施工总承包单位要求专业分包单位组织召开专家论证会不妥，理由：实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。不妥之二：本工程勘察单位技术负责人参加不妥，作为专家不妥。理由：本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。2 .（1）支护结构监测包括:对围护墙侧压力、弯曲应力和变形的监测；对支撑（锚杆）轴力、弯曲应力的监测；对腰梁（围檀）轴力、弯曲应力的监测；对立柱沉降、抬起的监测等。（2）对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂，成桩质量可靠性低的灌注桩，应采用静载荷试验的方法进行检验，检验桩数不应少于总数的1%,且不应少于3根，当总桩数不少于50根时，不应少于2根。本题有两种桩第一种200根，200l%=2根3根应取三根，第二种是400根，400l%=4根，因此最少要做3+4=7根桩。3.作业时间：晚10：00到次日6:00停止施工。特殊情况应尽量采取降噪措施，公告附近居民，会同建设单位做好周围居民的工作，同时报工地所在地的环保部门办理夜间施工审批手续方可施工。4.施工组织设计修改并重新审批的情况：主要施工方法有重大调整；主要施工资源配置有重大调整；工程设计有重大修改；施工环境有重大改变。二、【背景资料】某办公楼工程，建筑面积123000平方米，地下2层，地上28层，建筑物总高度126.6m,地下钢筋混凝土结构、地上型钢混凝土组合结构，基础埋深8.4m。施工单位项目经理组织人员根据有关规范，主持编制了单位工程施工组织设计，包括工程概况、编制依据、施工进度计划等。事件一：完成主体工程后，施工单位组织验收，监理单位、建设单位参加。建设单位查看了对涉及混凝土结构安全有代表性的部位的结构实体检验资料。事件二：工程进入地上结构施工阶段，现场晚上U点后不再进行土建作业，但安排了钢结构焊接连续作业。由于受城市交通管制，运输材料、构件的车辆均在凌晨36点进出现场。项目经理部未办理夜间施工许可证。附近居民投诉：夜间噪声过大，光线刺眼，且不知晓当日施工安排。项目经理派安全员接待了来访人员。之后，项目经理部向政府环境保护部门进行了申报登记，并委托某专业公司进行了噪声检测。事件三：单位工程完工后，施工单位应组织有关人员进行自检;建设单位项目负责人应组织相关人员对工程质量进行竣工预验收；存在施工质量问题时，应由施工单位整改;预验收通过后，由施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收;建设单位收到工程竣工报告后,应由建设单位项目负责人组织施工单位项目负责人进行单位工程验收。【问题】1 .单位工程施工组织设计除了背景资料提到的还有哪些基本内容？2 .结构实体检验包括哪些内容？3.针对本工程夜间施工扰民事件,写出项目经理部应采取的正确做法。4.事件三有何不妥不之处？单位工程质量【答案】1.单位工程施工组织设计基本内容还包括：施工部署、施工准备与资源配置计划、主要施工方法、施工现场平面布置、主要施工管理计划。2.结构实体检验包括:混凝土强度、钢筋保护层厚度、结构位置与尺寸偏差以及合同约定的项目。3.针对本工程夜间施工扰民事件，项目经理部应采取的正确做法：办理夜间施工许可证；应公告附近社区居民；给受影响的居民予以适当的经济补偿；尽量采取降低施工噪声的措施。4.建设单位项目负责人应组织相关人员对工程质量进行竣工预验收不妥，总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收。由建设单位项目负责人组织施工单位项目负责人进行单位工程验收不妥，建设单位收到工程竣工报告后，应由建设单位项目负责人组织监理、施工、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收。三、某投资公司建造一幢办公楼，采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求：提交投标文件和投标保证金的截止时间为2018年5月30日。该投资公司于2018年3月6日发出招标公告，共有5家建筑施工单位参加了投标。开标会于2018年6月3日由该省建委主持。经过综合评选，最终确定第2家施工单位中标。投资公司（甲方）与中标单位（乙方）双方在中标单位收到中标通知书之日起30d内签订了施工承包合同，合同约定开工日期为2018年8月16Bo工程开工后发生了如下几项事件。事件1：因拆迁工作拖延，甲方于2018年8月18日才向乙方提供施工场地，导致乙方A、B两项工作延误了2d,并分别造成人工窝工6个和8个工日；但乙方C项工作未受影响。事件2：乙方与机械设备租赁商约定，D项工作施工用的某机械应于2018年8月28日进场，但因出租方原因推迟到当月29日才进场，造成D工作延误Id和人工窝工7个工日。事件3：因甲方设计变更，乙方在E项工作施工时，导致人工增加14个工日，相关费用增加了1.5万元，并使施工时间增加了2do事件4：在F项工作施工时，因甲方供材料出现质量缺陷，乙方施工增加用工6个工日，其他费用100O元，并使H项工作时间延长Id,人工窝工24个工日。上述事件中，A、D、H三项工作均为关键工作，没有机动时间，其余工作均有足够的机动时间。【问题】1 .投资公司（甲方）与中标单位（乙方）双方签订施工承包合同做法是否正确?说明理由。2 .上述招标投标过程中，有哪些不妥之处？请说明理由。3.乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期索赔和费用索赔?请说明理由。4.合同约定人工费标准为30元/工日，应由甲方给予补偿的窝工人工费标准为18元/工日；施工管理费、利润等均不予以补偿。在该工程中，乙方可得到的合理费用索赔有哪几项，费用索赔是多少？【答案】1.不正确。理由：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30d内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。2.招标投标过程中的不妥之处及理由如下。（1）开标会由该省建委主持，不妥。理由：开标由招标人主持，省建委是建设主管部门，主持开标是不合法的。（2）投标截止日期和开标时间不是同一时间，不妥。理由：因为根据招标投标法规定，投标截止日期和开标应是同一时间。3.就上述每项事件乙方能否向甲方提出工期索赔和费用索赔的判定及理由如下：（1）事件1：可向甲方提出费用索赔和工期索赔。理由：因为造成A、B工作延误是甲方原因造成的。可索赔A、B两项工作的窝工费及关键工作A的工期延误。B工作为非关键，工作未受到影响，不予工期索赔。（2）事件2:不可以向甲方提出费用和工期索赔。理由：因为D项工作的工期延误及人工窝工费用是由于乙方原因造成的属乙方责任。（3）事件3：可向甲方提出费用索赔。理由：因为乙方费用的增加是由甲方设计变更造成的，但因为E工作是非关键工作，不可向甲方提出工期索赔。四、某施工单位对中标工程造价进行了分析，费用构成情况是：人工费390万元，材料费2100万元，机械费210万元，管理费150万元，措施项目费160万元。安全文明施工费45万元，暂列金额55万元，利润120万元，规费90万元。税金费率为3.41%。【问题】除税金外还有哪些费用在投标时不得作为竞争性费用并计算施工单位的工程直接成本、间接成本、中标造价各是多少万元(保留两位小数)【答案】(1)除税金外，安全文明施工费、规费在投标时也不得作为竞争性费用。直接成本工人工费+材料费+机械费+措施费=390+2100+210+160=2860万元间接成本二企业管理费+规费=150+90=240万元中标造价二分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金=人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润+规费+税金=(390+2100+210+150+120+9O)X(1+3.41%)=3164.35万元五、某新建办公楼工程，建筑面积48000桃，地下二层，地上六层,中庭高度为9叫钢筋混凝土框架结构。经公开招投标，总承包单位以31922.13万元中标，其中暂定金额1000万元。双方依据建设工程合同(示范文本)(GF-2013-0201)签订了施工总承包合同，合同工期为2013年7月1日起至2015年5月30日止，并约定在项目开工前7天内支付工程预付款。预付比例为15%,从未完施工工程尚需的主要材料的价值相当于工程预付款数额时开始扣回，主要材料所占比重为65%。总承包单位于合同约定之日正式开工，截止2013年7月8日建设单位仍未支付工程预付款，于是总承包单位向建设单位提出如下索赔：购置钢筋资金占用费用1.88万元、利润18.26万元、税金58万元，监理工程师签认情况属实。【问题】（1）请列式计算工程预付款起扣点（单位：万元，保留小数点后两位）。（2）总承包单位的哪些索赔成立。（6分）【答案】（1）预付款工（31922.13-1000）l5%=4638.32万元起扣点P=T-M/N=（31922.13-1000）-4638.3265%=23786.25万元（2）总承包单位索赔成立费用包括：购置钢筋资金占用费用1.88万元，利润18.26万元。原因：因为该工程的施工总承包合同是依据建设工程合同（示范文本）（GF-2013-0201）签订的，所以按照规定，预付款在付款期满后的7d内仍未支付的，承包人可在付款期满后的第8天起暂停施Io发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。税是不能要求索赔的。六、某施工单位承建了市区主要路段的某学生活动中心工程，地下2层、地上16层，钢筋混凝土筏板基础，地上结构为钢筋混凝土框架结构，首层阶梯报告厅局部层高21叫模板直接支撑在地基土上。填充墙采用普通混凝土小型空心砌块。施工过程中发生如下事件：事件一：基础工程施工完成后，施工单位自检合格、总监理工程师签署“质量控制资料符合要求”审查意见的基础上，施工单位项目经理组织施工单位项目负责人、项目技术负责人、建设单位项目负责人进行了地基与基础分部工程的验收。事件二：在首层阶梯报告厅顶板模板工程验收中，项目经理发现在最顶部两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆；水平拉杆的端部与四周建筑物间隔100mm。安全总监下达了整改通知。事件三：项目经理部为了搞好现场管理，加快施工进度，制定了一系列管理制度，并从现场实际条件出发，作了以下几项的具体安排：1.场地四周设置1.5m高的现场围挡，进行封闭管理。2.因临时建筑不足，安排部分工人住在在建工程地下室内。3.为保证消防用水，安装了一根管径50mm的消防竖管，兼做楼层施工供水。事件四：外装修施工时，施工单位搭设了扣件式双排钢管脚手架。全部立杆进行搭接。横向扫地杆采用对接扣件固定在紧靠纵向扫地杆上方的立杆上。脚手架立杆基础不在同一高度的地方，将高处的纵向扫地杆向低处延长一跨与立杆固定。外侧立面两端设置一道剪刀撑，中间各道剪刀撑净距为15m,剪刀撑撑斜杆与地面的倾角为30oo架体搭设完成后，进行了验收检查，监理工程师提出了整改意见。【问题】1.事件一中，施工单位项目经理组织基础工程验收是否妥当？说明理由。本工程地基基础分部工程验收还应包括哪些人员参加？2.指出事件二中的不妥之处，分别写出正确做法。水平拉杆无处可顶时的措施有哪些？【答案】1 .事件一中，施工单位项目经理组织基础工程验收不妥当。理由：基础工程验收属分部工程验收，应由总监理工程师或建设单位项目负责人组织。本工程地基基础分部工程验收还应包括如下人员：勘察单位项目负责人；设计单位项目负责人；施工单位技术、质量部门负责人。2 .(1)不妥之处及理由如下：不妥之处一:最顶部两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆。理由：当层高大于20时，最顶两步距水平拉杆中间应分别增加一道水平拉杆。不妥之处二：水平拉杆的端部与四周建筑物间隔IoOmm。理由：水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。(2)水平拉杆无处可顶时的措施是：应于水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。3.(1)场地四周设置L5m高的现场围挡不妥当。正确做法：一般路段的围挡高度不得低于1.8m,市区主要路段的围挡高度不得低于3 .5mo安排部分工人住在在建工程地下室内不妥。正确做法：现场的施工区域应与办公生活区划分清晰，并应采取相应的隔离防护措施，在建工程内严禁住人。安装了一根管径50mm的消防竖管，平时兼做楼层施工供水不妥。正确做法：高度超过24m的建筑工程，安装临时消防竖管，管径不小于75mm,严禁消防竖管作为施工用水管线。4.(1)不妥之处一：立杆进行搭接。正确做法：除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。七、某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五栋、会所一幢以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积24000m2o经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据建设工程施工合同（示范文本）签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价3600万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整；（2）合同工期306天，自2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元/天。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了关于钢筋价格调整的补充协议，协议价款为60万元。事件二：施工总承包单位进场后，将装饰装修工程分包给A专业公司。A专业公司在签订分包合同后因其资金周转困难，随后将其承包的专业工程中非劳务作业部分给了B公司施工。事件三：2012年3月22日，施工总承包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以保证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。事件四：工程竣工验收后，施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告，建设单位于2013年1月5日确认验收通过，并开始办理工程结算。【问题】1 .建设工程施工合同（示范文本）由哪些部分组成？并说明事件一中关于钢筋价格调整的补充协议归属于合同的哪个部分？2 .事件二中A专业公司的行为属于什么行为？法律法规规定的该行为主要有哪些情形？3.分别指出事件三中施工总承包单位的两项索赔是否成立？并说明理由。【答案】1.（I）建设工程施工合同（示范文本）由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（2）关于钢筋价格调整的补充协议属于洽商文件，归属合同协议书部分。2.A专业公司的行为属于违法分包行为。法律法规规定的该行为主要有：（1）施工单位将工程分包给个人的；（2）施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的；（3）施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程由其他单位施工的；（4）施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外；（5）专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；（6）劳务分包单位将其承包的劳务再分包的；（7）劳务分包单位除计取劳务作业费用外,还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的；（8）法律法规规定的其他违法分包行为。3.八、某高校新建一栋办公楼和一栋实验楼，均为现浇钢筋混凝土框架结构。办公楼地下1层、地上H层，建筑檐高48m；实验楼6层,建筑檐高22mo建设单位与某施工总承包单位签订了施工总承包合同。经项目监理机构审核和建设单位同意，施工总承包单位将深基坑工程分包给了具有相应资质的某分包单位。施工过程中，发生了下列事件：事件1：实验楼物料提升机安装总高度26m,采用一组缆风绳锚固。与各楼层连接处搭设卸料通道，与相应的楼层连通后，仅在通道两侧设置了临边安全防护设施，地面进料口处仅设置安全防护门，且在相应位置挂设了安全警示标志牌。监理工程师认为安全设施不齐全，要求整改。事件2：在办公楼7层单独设置的移动式操作平台，面积12平米，高2.5mo事件3：深基坑工程开工前，分包单位组织编制了深基坑工程专项施工方案，经该单位技术部门组织审核、技术负责人签字确认后，报项目监理机构审批。【问题】1 .指出事件1中错误之处，并分别给出正确做法。2 .施工现场安全警示牌的设置应遵循哪些原则？3.指出事件2中错误之处，写出正确做法。4.分别指出事件3中专项施工方案编制、审批程序的不妥之处，并写出正确做法。【答案】L事件1中错误之处及正确做法分别如下：错误之一：采用一组缆风绳；正确做法：缆风绳应（不少于）二组。错误之二：仅设置通道两侧的临边安全防护设施；正确做法：在各楼层的通道口处应设置（常闭型）防护门。错误之三：地面进料口处仅设置安全防护门；正确做法：地面进料口处应搭设防护棚。2.施工现场安全警示牌的设置应遵循“标准、安全、醒目、便利、协调、合理”的原则。3.错误之处：移动式操作平台，面积12平米，高2